2024年建筑项目喷浆作业分包协议版.docx

2024年建筑项目喷浆作业分包协议版A版

本合同目录一览

1.分包协议概述

1.1分包商责任

1.2总包商责任

1.3分包工作范围

2.工程量与工程进度

2.1工程量清单

2.2工程进度计划

2.3工程变更

3.材料与设备

3.1分包商提供的材料与设备

3.2总包商提供的材料与设备

3.3材料与设备的质量标准

4.技术要求与质量控制

4.1技术规范

4.2质量控制体系

4.3质量验收标准

5.安全与环境保护

5.1安全生产责任

5.2安全管理制度

5.3环境保护措施

6.合同价格与支付

6.1合同总价

6.2价格调整机制

6.3支付方式与进度

7.工期与违约责任

7.1工期规定

7.2违约责任

7.3工期延误的处理

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁或诉讼

9.合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更程序

9.3合同终止条件

10.一般条款

10.1信息与沟通

10.2保密条款

10.3法律适用与争议解决

11.附件

11.1工程量清单

11.2技术规范书

11.3材料与设备清单

12.分包商资质与证明文件

12.1分包商资质要求

12.2证明文件提交

13.合同的签署与备案

13.1签署程序

13.2备案程序

14.合同日期与编号

14.1合同日期

14.2合同编号

第一部分：合同如下：

第一条：分包协议概述

1.1分包商责任

分包商应按照本合同约定，完成喷浆作业，并保证分包工程的质量和安全。分包商应严格按照总包商提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

1.2总包商责任

总包商应负责对分包商的施工工作进行监督和管理，确保分包工程的质量和安全。总包商应提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施。

1.3分包工作范围

分包商应负责喷浆作业的施工，包括但不限于喷浆材料的选择、施工方案的制定、施工进度的控制和安全措施的落实。

第二条：工程量与工程进度

2.1工程量清单

分包商应按照总包商提供的工程量清单进行施工，工程量清单中应详细列出喷浆作业的工程量、工程要求和施工标准。

2.2工程进度计划

分包商应制定详细的工程进度计划，并提交给总包商审批。分包商应按照批准的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

2.3工程变更

如发生工程变更，分包商应根据总包商的要求及时调整施工方案和工程进度计划，并报总包商审批。

第三条：材料与设备

3.1分包商提供的材料与设备

分包商应按照工程量清单和施工方案的要求，提供所需的喷浆材料和设备，并保证材料和设备的质量。

3.2总包商提供的材料与设备

总包商应提供施工所需的其他材料和设备，并保证材料和设备的质量。

3.3材料与设备的质量标准

分包商应按照国家和行业的相关标准进行材料和设备的采购和质量控制，确保材料和设备符合工程要求。

第四条：技术要求与质量控制

4.1技术规范

分包商应按照总包商提供的技术规范进行施工，技术规范中应详细说明喷浆作业的施工要求、质量标准和验收标准。

4.2质量控制体系

分包商应建立完善的质量控制体系，对施工过程中的质量进行监控和管理，确保工程质量符合要求。

4.3质量验收标准

工程完成后，分包商应按照总包商提供的质量验收标准进行自检和验收，总包商应对验收结果进行确认。

第五条：安全与环境保护

5.1安全生产责任

分包商应承担施工过程中的安全生产责任，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。

5.2安全管理制度

分包商应建立完善的安全管理制度，对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员了解并遵守安全生产规定。

5.3环境保护措施

分包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和损害，确保施工过程中的环境保护。

第六条：合同价格与支付

6.1合同总价

本合同总价为人名币[金额]元（大写：[金额]元整），分包商应按照本合同约定的价格完成喷浆作业。

6.2价格调整机制

如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素导致合同价格发生变化，双方可协商调整合同价格。

6.3支付方式与进度

总包商应按照工程进度和质量的实际情况，分阶段支付分包商的工程款项。具体支付方式与进度应在专用条款中约定。

第八条：争议解决

8.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议和纠纷。

8.2调解解决

如协商不成，双方可向工程所在地的建设行政主管部门或者行业协会申请调解。

8.3仲裁或诉讼

如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第九条：合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，并自双方履行完毕合同约定的义务之日起终止