2024年简易工程施工合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；乙方具备施工资质，愿意承担该项目的施工任务。为了保证工程的顺利进行，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总价：__________

第二条乙方责任

2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

2.2乙方应严格按照施工组织设计、施工方案和安全技术措施进行施工，确保施工安全。

2.3乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等环保处理责任。

2.4乙方应承担因施工质量、安全问题导致的损失赔偿责任。

第三条甲方责任

3.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程进度款和竣工结算款。

3.2甲方应协助乙方办理施工现场所需的相关手续，并提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

3.3甲方应负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督，并提出合理化建议。

3.4甲方应承担因不可抗力因素导致的损失赔偿责任。

第四条合同价格及支付

4.1双方同意，本工程合同价格为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2甲方按照乙方提交的建设工程形象进度月报表和实际完成的工程量，按时向乙方支付工程进度款。

4.3工程竣工验收合格后，甲乙双方按照约定的计价方式进行竣工结算，并支付竣工结算款。

第五条工期

5.1双方同意，本工程开工日期为：__________年__________月__________日。

5.2双方同意，本工程竣工日期为：__________年__________月__________日。

5.3乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定的工期完成工程，应按照违约金计算方式向甲方支付违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款和竣工结算款，应按照违约金计算方式向乙方支付违约金。

6.3双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且竣工结算款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.注意合同的履行地点和适用的法律法规。双方应确保在合同约定的地点履行合同义务，遵循中华人民共和国相关法律法规的规定。如发生争议，应向工程所在地的人民法院提起诉讼。

2.注意合同的履行期限。乙方应按照约定的工期完成工程，否则将承担违约责任。甲方也应按照约定的时间支付工程进度款和竣工结算款。

3.注意工程质量和安全。乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，严格按照施工组织设计、施工方案和安全技术措施进行施工，确保施工安全。

4.注意合同价格和支付方式。双方应按照约定的价格和支付方式进行结算。如甲方未按时支付工程进度款和竣工结算款，应承担违约责任。

5.注意合同的变更和解除。任何一方如欲变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

6.注意争议解决。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权。

2.乙方：指合同中的受托方，即承担该项目的施工任务的一方。

3.工程进度款：指甲方按照乙方提交的建设工程形象进度月报表和实际完成的工程量，按时向乙方支付的款项。

4.竣工结算款：指工程竣工验收合格后，甲乙双方按照约定的计价方式进行的最终结算款项。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应按照约定的计算方式向对方支付的赔偿金。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.竣工验收：指工程完成后，甲乙双方按照约定的标准进行的工程质量、安全、功能等方面的检查和评定。

8