医院病房装修工程承包合同.docx

医院病房装修工程承包合同

合同目录

第一章总则

1.1合同当事人

1.2合同签订依据

1.3合同宗旨

第二章工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程预算

第三章合同主体

3.1承包人资质

3.2承包人义务

3.3发包人义务

第四章工程设计与施工

4.1设计要求

4.2施工方案

4.3施工期限

4.4工程质量标准

第五章材料与设备

5.1材料供应

5.2设备供应

5.3质量检验

第六章工程款项

6.1付款方式

6.2进度付款

6.3竣工付款

6.4质量保证金

第七章合同的变更与解除

7.1变更条件

7.2解除条件

7.3变更与解除的程序

第八章违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

8.3违约赔偿

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁

9.3诉讼

第十章合同的生效、终止与解除

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

第十一章保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

第十二章附则

12.1合同附件

12.2合同修改

12.3合同解除

第十三章其他约定

13.1知识产权保护

13.2安全生产管理

13.3环境保护与节能

第十四章合同签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3合同正本与副本

合同编号_________

第一章总则

1.1合同当事人

1.1.1发包人：_________

1.1.2承包人：_________

1.2合同签订依据

1.3合同宗旨

1.3.1确保工程顺利进行

1.3.2保障合同双方权益

第二章工程概况

2.1工程名称：_________

2.2工程地点：_________

2.3工程规模：_________

2.4工程预算：_________

第三章合同主体

3.1承包人资质

3.1.1承包人为具备相关资质的法人或其他组织

3.2承包人义务

3.2.1按期完成工程

3.2.2保证工程质量

3.3发包人义务

3.3.1提供工程现场

3.3.2按时支付工程款项

第四章工程设计与施工

4.1设计要求

4.1.1承包人应根据发包人要求进行设计

4.2施工方案

4.2.1承包人应提交详细的施工方案

4.3施工期限

4.3.1工程应按合同约定的时间完成

4.4工程质量标准

4.4.1工程应达到约定的质量标准

第五章材料与设备

5.1材料供应

5.1.1承包人负责材料供应

5.2设备供应

5.2.1承包人负责设备供应

5.3质量检验

5.3.1承包人应保证材料和设备的质量

第六章工程款项

6.1付款方式

6.1.1工程款项按工程进度支付

6.2进度付款

6.2.1发包人按工程进度支付款项

6.3竣工付款

6.3.1工程竣工后支付剩余款项

6.4质量保证金

6.4.1工程质量保证期内支付质量保证金

第七章合同的变更与解除

7.1变更条件

7.1.1合同变更需双方协商一致

7.2解除条件

7.2.1合同解除需双方协商一致

7.3变更与解除的程序

7.3.1变更或解除合同应签订书面协议

第八章违约责任

8.1承包人违约

8.1.1未按约定时间完成工程

8.1.2工程质量不符合约定标准

8.2发包人违约

8.2.1未按约定时间支付工程款项

8.2.2未提供合格的工程现场

8.3违约赔偿

8.3.1违约方应承担相应的赔偿责任

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方可协商解决争议

9.2仲裁

9.2.1如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁

9.3诉讼

9.3.1如仲裁不成功，可向人民法院提起诉讼

第十章合同的生效、终止与解除

10.1合同生效条件

10.1.1合同自双方签字盖章之日起生效

10.2合同终止条件

10.2.1工程竣工并支付完毕款项时终止

10.3合同解除条件

10.3.1双方协商一致可解除合同

第十一章保密条款

11.1保密内容

11.1.1双方在合同执行过程中的商业秘密

11.2保密期限

11.2.1保密期限自合同生效之日起算

11.3违约责任

11.3.1泄露保密信息的一方应承担违约责任

第十二章附则

12.1合同附件

12.1.1附件包括设计图纸、工程量清单等

12.2合同修改

12.2.1合同修改需双方书面确认

12.3合同解除

12.3.1合同解除需双方书面确认

第十三章其他约定

13.1知识产权保护

13.1.1双方共同保护工程相关的知识产权

13.2安全生产管理

13.2.1承包人应遵守安全生产管