2024外墙石材幕墙安装分包合同.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

鉴于乙方具备石材幕墙安装的专业资质和经验，愿意承担该项工程的施工；

双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：2024年某项目外墙石材幕墙安装工程。

1.2工程地点：____________________。

1.3工程内容：包括但不限于石材幕墙的设计、材料采购、加工制作、安装、调试、验收等。

1.4工程规模：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单执行。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。

2.3合同价款支付方式：

（1）本合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程验收合格并办理完毕验收手续后，甲方支付乙方合同总价款的40%。

第三条工程质量

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。

3.2乙方应保证所供材料和设备的质量，并承担因质量问题造成的所有损失。

3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

第四条工期

4.1乙方应按照甲方要求的工程进度完成施工。

4.2乙方如因特殊情况无法按期完成工程的，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方批准后方可延期。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。

5.2乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担产生的所有费用。

5.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并追究甲方的违约责任。

第六条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕验收手续后终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：2024年______月______日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可行性。

解决办法：双方在签订合同前，应仔细阅读合同内容，确保合同条款符合法律法规的要求，如有不符，应及时修改。

2.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，确保工程的顺利进行。

解决办法：双方应明确各自的责任和义务，并在合同中详细约定，如有分歧，应及时沟通解决。

3.工程质量应符合国家和行业的相关标准和要求，确保工程的安全、美观和耐用。

解决办法：乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，如有质量问题，应立即整改。

4.双方应严格保密合同内容和工程相关的技术、商业等机密信息，未经对方同意不得泄露给第三方。

解决办法：双方在合同中明确保密条款，约定保密期限和泄露后的责任，如发现泄露，应立即采取补救措施。

5.合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：在合同中明确争议解决方式，约定管辖法院，如发生争议，按照约定进行解决。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人角色的一方，即项目建设的委托方。

2.乙方：指合同中承担承包人角色的一方，即接受委托进行工程施工的一方。

3.合同价：指双方约定的工程总造价，包括材料费、人工费、设备费等。

4.工期：指合同约定的工程完成时间，包括施工、验收等各个阶段。

5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。

6.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和确认。

7.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。

应用场合：

1.适用于甲方为建设项目发包人，乙方为具备石材幕墙安装专业资质和经验的承包人之间，就某项目外墙石材幕墙安装工程签订的合同。

2.适用于类似的建筑工程分包合同，如玻璃幕墙安装、防腐保温工程等。

补充条款：

1.工程变更：如甲方提出工程变更，乙方应根据变更内容提出相应的变更报价，经甲方批准后调整合同价款。

2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方应协商解决，根据情况调整工期和合同价款。

3.保险：乙方应按照甲方的要求，为工程购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切