泥工班组劳务合同.docVIP

泥工劳务、安全承包合同

甲方：凤冈县建筑工程有限责任总公司

乙方：身份证号：

身份证地址：

经甲、乙双方商定，由乙方为甲方承建的凤冈贵立·城上城3#楼及附属车库提供泥工劳务，为了明确双方的权利和义务，本着平等自愿原则，订立本合同。甲方与乙方的关系为民事合同关系，非劳务关系；乙方与其聘请的工人为劳动关系；甲方与乙方聘请的工人无民事法律关系。

承包工作内容：

甲方将该项目中砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、外墙保温、屋面等分项工程交由乙方负责提供劳务，包工不包料，其具体工作内容包括：凤冈贵立·城上城3#楼施工图包含的砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、屋面、外墙抹灰、梯步及保温分项工程内容以及涉及承包工作范围的设计变更、工程联系单所包含的以上分项工作内容。具体包含：砌体分项：所需材料场内转运（含二次转运），砂浆搅拌，墙体砌筑及勾缝，后塞口砌筑，孔洞预留、二次结构的砼浇筑（构造柱、过梁、圈梁、压顶等），砌体脚手架搭拆。抹灰分项：所需材料场内转运，砂浆搅拌，砖墙与砼界面交接处挂钢丝网，两遍成活，成型前满挂一道网格布，墙、柱面抹灰及抹灰所需的脚手架搭拆。地坪分项：地坪所需材料的场内转运，砂浆拌制，室内原地坪凿毛，完成面按要求拉毛或收光。外墙保温分项：所需材料的场内转运，按设计搅拌外墙所用的各类砂浆，并按设计要求的做法完成抹灰、挂网等（含挂钢丝网和网格布）；其他分项：见报价单和施工图纸。还包括、成品养护、安全文明施工、全工程的场地清理等特殊用工；各分项工程完成后的场地清理用工，交房前工程的室内清洁用工，材料吊装时安排人用对讲机联系放料；以上分项工作内容有关的其它零星工作；（以上承包工程内容均含在承包单价中）。

二、工程工期：

1、乙方所承接的分部分项工程工期：定于2019年春节前全部完成。（特殊情况除外）甲方项目部制定的总工期和阶段工期乙方未按时完工；则甲方按5000/天给予乙方惩罚。

2、为保证工期，乙方派驻基本项目的工人保证不得少于24人，并服从甲方管理人员的安排，保证本项目能够按期完工。

项目价款及结算办法、付款方式：

1、项目价款：甲方按乙方自己报送的泥工报价单单价计算工程款（工程量按定额计算规则、按施工图图示尺寸计算为准）。如工地发生零星计时工按男普工150.00元/工日计、女普工120.00/工日计、技工250.00元/工日计。此价款包括：①、本合同第一条的工作内容；②、乙方自备工具用具使用费；③、乙方为保证承包工作内容所采取的一切安全措施费；④、超高及高层降效费；⑤、施工现场由于自身原因的停工窝工损失费；⑥、各班组的协调配合费；⑦、与本分项工作内容有关的零星用工费用；⑧、未细化的有关本分部分项工作内容的费用已包含在承包单价内。

2、结算办法及付款方式：乙方每完成一个分项工程内容，经过甲方及相关人员验收合格一月内甲方支付乙方60%工程款；之后每一个月支付总价款的10%，付至95%时剩余总工程款的5%，分户验收一年后无质量问题甲方付清乙方工程尾款（无息）。

甲、乙双方的权利和义务

1、甲方权利与义务

权利：

①统一协调指挥乙方的工作，并对乙方各方面进行统一管理。

②检查评定乙方的工作质量对质量问题提出整改意见，交乙方执行。

③对乙方不服从甲方有关人员的管理，有权辞退乙方，乙方在三日内无条件退场。

④其他：对乙方不遵守公司和项目部制定的质量、安全文明施工管理制度和相关的工期要求，甲方有权以通知的形式对乙方处予1000元/次处罚。

⑤乙方必须保证进入施工现场的工人必须是长期在乙方做工的工人，若乙方的工人不服从甲方项目部管理人员对其质量、进度的管理，且因质量、进度以及质量评定扣款对乙方进行严格管理后乙方

和突击清扫工作。

3、安全处罚及事故费用的承担：

（1）、甲方项目部对乙方罚款乙方应先执行，由甲方在其劳务费中扣除，不服者可在处理决定作出15日内向甲方（安全主管）申诉，不服申诉后处理决定的可于15日内向法院提起诉讼。

（2）、乙方及其聘请的签约劳务人员在做工期间，发生工伤费用，其承担按过错责任原则。费用由乙方代支。如甲方原因所致，甲方付全责；乙方原因所致，乙方负全责；双方原因所致，具体分担办