委建工程合同5篇.docx

委建工程合同5篇

篇1

甲方（委托方）：_________________________

乙方（承建方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方实施工程事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________。

2.工程地点：_________________________。

3.工程内容：_________________________。

二、合同工期

1.工程开工日期：_______年______月______日。

2.工程竣工日期：_______年______月______日。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付节点及比例为：

（1）工程基础完成后，支付工程总价款的______%；

（2）工程主体结构完成后，支付工程总价款的______%；

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总价款的剩余部分。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家相关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.双方应按照国家标准及相关规范进行工程验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。

2.乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

六、违约责任及赔偿损失

1.若甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，且工期可相应顺延。

2.若乙方未按合同约定工期完工，应向甲方支付违约金，并赔偿因延误工期给甲方造成的损失。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担整改及返工费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。

4.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决。

七、其他约定事项

1.双方应共同遵守国家法律法规及相关政策，确保工程合法合规。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（委托方）：_________________________（签字盖章）

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（建设单位）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方建设工程项目事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：[具体工程名称]

工程地点：[具体工程地点]

工程内容：[具体工程内容]

建设规模与投资规模：[具体规模描述]（详见附件《工程规模说明书》）。

二、工程期限

开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以开工令为准）。

竣工日期：XXXX年XX月XX日。因乙方原因造成工期延误的，应承担相应的违约责任和经济损失。如遇到不可预见的情况，经甲乙双方协商一致后可以适当顺延工期。

三、工程质量与验收标准

工程质量应达到国家或专业质量检验评定的优良标准。工程完工后，乙方应提交竣工资料和验收申请报告，甲方收到申请后组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收合格证书。如验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。

四、工程造价及支付方式

工程造价：[具体金额]。支付方式按阶段付款，具体包括预付款、进度款、竣工结算款等（详见附件《工程造价与支付方案》）。如设计变更导致造价发生变化时，需双方签订书面变更协议确认。

五、双方职责与义务

（一）甲方职责与义务：

1.及时办理项目批准及施工许可等手续。

2.负责组织设计交底和施工图会审工作。

3.按合同约定提供建设资金，确保资金及时支付到位。

（二）乙方职责与义务：

1.乙方应配备相应的项目管理人员和施工人员，确保工程施工质量和进度。

2.严格按照施工图纸