2024年第六章建设工程施工合同管理.docx

第PAGE页共NUMPAGES页

2024年第六章建设工程施工合同管理

合同目录

第一章：合同概述

1.1合同目的

1.2合同适用范围

1.3合同定义与解释

第二章：合同主体

2.1甲方权利与义务

2.2乙方权利与义务

2.3双方代表职责

第三章：工程概况

3.1工程名称与地点

3.2工程规模与内容

3.3工程标准与要求

第四章：合同价格与支付

4.1合同总价

4.2支付方式与时间

4.3价格调整机制

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工期延误处理

5.3工程验收与交付

第六章：质量与安全

6.1工程质量标准

6.2安全生产要求

6.3质量与安全监督

第七章：变更与索赔

7.1工程变更管理

7.2索赔程序与条件

7.3索赔处理与结算

第八章：合同争议解决

8.1争议解决机制

8.2仲裁与诉讼

8.3争议解决费用

第九章：合同担保与保险

9.1履约保证金

9.2工程保险要求

9.3保险责任与赔偿

第十章：合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止后的权利义务

第十一章：知识产权与保密

11.1知识产权归属

11.2保密义务

11.3知识产权与保密违约责任

第十二章：合同附件

12.1附件清单

12.2附件效力

12.3附件更新与补充

第十三章：其他约定

13.1合同解释权

13.2通知与送达

13.3法律适用与语言

第十四章：合同签订

14.1签订方

14.2签订时间

14.3签订地点

14.4合同备案与存档

第一章：合同概述

1.1合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。

1.2合同适用范围

本合同适用于由甲方委托乙方进行的建设工程施工项目，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等各个阶段。

1.3合同定义与解释

本合同中所涉及的专业术语和定义，按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。对于合同条款的解释，应遵循公平合理的原则，确保双方权益。

第二章：合同主体

2.1甲方权利与义务

甲方有权监督乙方的施工进度和质量，确保工程符合合同约定的标准。甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

2.2乙方权利与义务

乙方应按照合同约定进行施工，保证工程质量，按时完成工程任务。乙方有权按照合同约定获取工程款项。

2.3双方代表职责

甲乙双方应各自指定项目代表，负责合同的执行和协调工作。项目代表应具备相应的资质和授权。

第三章：工程概况

3.1工程名称与地点

本工程名称为：，地点位于：。

3.2工程规模与内容

工程规模包括建筑面积、结构类型等，具体内容详见附件一《工程规模与内容说明》。

3.3工程标准与要求

工程应符合国家及地方相关建筑标准和规范，具体要求详见附件二《工程标准与要求》。

第四章：合同价格与支付

4.1合同总价

本合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。

4.2支付方式与时间

工程款项支付采用分期付款方式，具体支付时间节点和比例详见附件三《工程款项支付计划》。

4.3价格调整机制

如遇国家政策调整或市场物价波动，双方应协商调整合同价格，具体调整机制详见附件四《价格调整机制》。

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

乙方应根据合同约定制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。

5.2工期延误处理

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商解决。

5.3工程验收与交付

工程完成后，乙方应组织甲方进行验收，验收合格后办理工程交付手续。

第六章：质量与安全

6.1工程质量标准

工程质量应达到国家及行业规定的合格标准，具体标准详见附件五《工程质量标准》。

6.2安全生产要求

乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全，防止事故发生。

6.3质量与安全监督

甲方有权对工程质量与安全进行监督，乙方应配合甲方的监督工作。

第七章：变更与索赔

7.1工程变更管理

工程实施过程中如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

7.2索赔程序与条件

乙方在合同履行过程中如遇索赔事项，应按照合同约定的程序和条件提出索赔。

7.3索赔处理与结算

索赔事项一经确认，双方应协商确定赔偿金额，并在工程结算时一并处理。

第八章：合同争议解决

8.1争议解决机制

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

8.2仲裁与诉讼

双方同意，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。如仲裁无法解决，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8.3争议解决费用

争议解决过程中产生的费用，除