2024年装饰工程施工合同例文（五篇）.docx

第PAGE3页共NUMPAGES3页

2024年装饰工程施工合同例文

甲方：_____

乙方：_____

依据《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程条例》的相关规定，双方在充分讨论并达成一致意见后，特此签署本合同，以共同遵守。

一、工程名称：_____________________________________。

二、工程地点：_____________________________________。

三、工程范围和内容：_______________________________。

四、工程承包方式：_________________________________。

五、工程合同工期为____天，自开工之日起算。

六、工程开工日期为____年____月____日，预计竣工日期为____年____月____日。

七、工程期限的变更须符合以下条件：_________________________。

八、本工程合同总价为人民币____元。

九、双方责任：

1.甲方负责协调施工现场关系，确保水、电、库房等设施的供应。

2.乙方需遵守甲方的现场管理制度和技术规范，确保工程质量。

十、工程付款方式如下：

1.一期：___________________________________________。

2.二期：___________________________________________。

3.三期：___________________________________________。

十一、违约责任：

1.如甲方未能按合同支付款项，每逾期一日需支付合同价款千分之三的违约金，或乙方有权暂停施工。

2.若乙方未能按期竣工，每逾期一日需支付合同价款千分之三的违约金（从应付价款中扣除）。

十二、争议解决：

合同执行过程中出现争议，双方应首先尝试协商解决。协商无果时，任何一方可向工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。

十三、工程量以竣工验收为准，作为结算依据。施工中增加或减少的工作量及项目，经双方签字确认后执行，相关费用在结算时计算。

十四、合同生效后，如需修改或增加条款，须经双方协商一致并签订补充协议，作为本合同的补充部分。

十五、本合同未明确的事项，均应按照《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》执行。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清尾款后失效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_____

乙方(盖章)：_____

签约日期：_____

2024年装饰工程施工合同例文（二）

8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，须符合《中华人民共和国消防法》及相关的防火设计规范。

8.2、乙方在施工过程中，应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》以及其它相关法规和规范。

8.3、如因甲方确认的图纸或作法说明违反安全操作规程、消防法规及防火设计规范，导致安全或火灾事故，甲方需承担由此产生的一切经济损失。

8.4、若乙方在施工中违反安全操作规程、消防条例，造成安全或火灾事故，乙方应承担由此引起的所有经济损失。

9.1、如因甲方原因造成工程延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方约定金额的补偿金。若甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，需按付款额的特定比例支付滞纳金。

9.2、若因乙方原因工程逾期竣工，乙方应支付甲方约定金额的违约金。若甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方约定金额的奖励。

9.3、若乙方按照甲方要求，全部或部分工程达到优质标准，除按原合同5.2款增加优质价款外，甲方将支付乙方额外的奖励金。

9.4、乙方需妥善保护甲方提供的设备及现场的家具、陈设和工程成品，如有损坏，乙方应按实际价值赔偿。

9.5、若甲方未经相关手续擅自改动原有建筑物结构或设备管线，由此造成的损失或事故，由甲方负责并承担相应损失。

9.6、若未经甲方同意，乙方擅自改动原建筑物结构或设备管线，由此导致的损失或事故，由乙方负责并承担损失。

9.7、如因任何一方原因导致合同无法继续履行，应书面通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因此产生的经济损失。

10.1、在合同执行期间，如双方发生争议，可在不影响工程进度的情况下，通过协商解决或请求消费者委员会调解。

10.2、如协商、调解无果，双方可选择以下方式解决：(1)提交深圳仲裁委员会进行仲裁；(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.其他条款按双方约定执行。

12.1、工程自验收合格之日起，保修期为一年。

12.2、本合同正本由双方各执一份，副本若干，甲方、乙方及相关部门各