《建设工程施工合同》.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方在合同签订后____日内向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后____日内予以确认或提出修改意见。甲方确认的预算书即为工程决算依据。

第三条合同履行

3.1乙方按照甲方的要求，保质、保量、按时完成施工任务。

3.2乙方应严格按照国家和地方有关建设工程的法律法规、工程技术标准和设计文件进行施工。

3.3乙方在施工过程中应确保工程安全，采取有效措施防止安全事故的发生。

3.4乙方应保证工程质量，不得使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

3.5乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条付款与结算

4.1甲方按照乙方提交的工程进度报告和验收合格证明，分期支付工程款项。

4.2甲方付款至乙方账户，账户信息如下：

户名：____________________

账号：____________________

开户行：__________________

4.3工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%，作为乙方工程款。

4.4乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2乙方如未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付工程总价款的____%作为违约金。

5.3甲方如未按约定时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付应付款项的____%作为违约金。

第六条争议解决

6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：____________________

注意事项：

1.仔细阅读并理解合同的全部内容，确保对合同条款的含义和后果有清晰的认识。

2.确认合同双方的身份和资质，确保对方是合法的合同主体。

3.关注合同中的关键条款，如工程范围、质量标准、工期、付款条件、违约责任等。

4.确保所有的合同变更和补充都有书面文件，并经过双方签字确认。

5.保留好所有的合同文件和相关通信记录，以备不时之需。

6.在履行合同过程中，严格按照合同约定进行，并及时履行自己的义务。

7.遇到合同履行中的问题或争议时，及时与对方沟通，寻求解决方案。

8.若对方违约，应及时采取适当措施保护自己的权益，并可以寻求法律途径解决。

解决办法：

1.双方友好协商，试图通过沟通达成一致的解决方案。

2.提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。

3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担委托施工义务的一方。

2.乙方：指合同中承担施工义务的一方。

3.工程：指合同双方约定的施工项目。

4.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的过程。

5.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的金钱。

6.工期：指合同约定的工程完成的时间。

7.工程质量：指工程满足规定要求的能力，包括安全性、可靠性、适用性、耐久性等。

8.工程验收：指工程完成后，由甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行的检查和评定。

9.争议解决：指当合同履行中出现纠纷时，采取合法的方式予以解决。

10.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交给仲裁机构进行审理和裁决的一种方式。

11.诉讼：指合同一方将合同争议提交给人民法院，请求法院依法进行审理和判决的活动。

应用场合：

1.适用于甲方委托乙方进行各类建设工程施工的情况，包括但不限于房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程、水利电力工程等。

2.适用于双方在平等、自愿、公平