工程补充协议范本8篇.docxVIP

工程补充协议范本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

鉴于甲乙双方已经签署的主合同（以下简称“原合同”），为了明确工程实施过程中的进一步事宜，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下补充协议：

一、协议目的

本协议旨在明确原合同中未详尽的部分，解决工程实施过程中可能遇到的问题，确保工程顺利进行。

二、工程范围及内容调整

（具体条款根据实际需求补充）

三、工期调整及顺延条款

鉴于工程实际情况，对原合同约定的工期进行如下调整：

1.工程的开工日期由______年______月______日变更为______年______月______日。

2.工程竣工日期由______年______月______日变更为______年______月______日。如因甲方原因造成延误，工期相应顺延。乙方应在工程顺延期间按照实际发生费用进行合理调整，并确保不影响工程进度和质量。同时双方确认，如遇不可抗力因素导致工程延误，双方均不承担违约责任。

四、合同价款调整及支付方式变更条款

（一）合同价款调整：根据工程变更情况，双方同意对原合同价款进行如下调整：_______________________________________。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲乙双方已经签署主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在工程施工过程中的补充事宜，经友好协商，达成如下补充协议：

一、协议目的

本协议旨在明确主合同未尽事宜及双方在施工过程中的具体权利义务，确保工程顺利进行。

二、工程概况

（请根据实际情况填写工程名称、地点、规模、施工期限等具体信息）

三、工程变更及调整

1.工程内容变更：如遇工程内容需要变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围及实施方式。

2.工程量调整：若施工过程中因设计变更等原因导致工程量增减，双方应根据实际情况调整合同价款。

四、工期调整及顺延

1.如遇下列情况之一，工期可顺延：

a.不可抗力因素导致停工；

b.甲方同意顺延的其他情况。

2.乙方应在工期顺延事件发生后及时通知甲方，并提供相关证明材料。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款调整：根据工程变更及工程量调整情况，双方应重新确定合同价款。

2.支付方式补充：除主合同约定的支付方式外，双方可约定其他支付方式，如预付款、进度款支付等。

六、质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工质量验收规范进行施工，确保工程质量。

2.验收标准：按照国家标准、行业标准、地方标准以及双方约定的验收标准执行。

七、安全施工及文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程安全。

2.乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

八、违约责任

1.若因乙方原因未能按照合同约定完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。

2.若因甲方原因未按约定支付合同价款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。

九、其他约定事项

（请根据实际情况填写其他需要约定的内容，如材料供应、保修责任等）

十、争议解决方式

1.在履行本协议过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议的签订地及履行地均为_____________（请填写具体地点）。

十一、附则

1.本协议为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方代表签字（盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________ 法定代表人（签字）：____________________ 日期：____________________日期：____________________

（以下无正文） （以下无正文）

篇3

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方