【管理】建设工程施工合同(对外).docxVIP

?合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

第二条施工期限

2.1本工程的施工期限为自合同签订之日起至______年______月______日止。

2.2施工方如因自身原因不能按期完成工程，应提前______天书面向业主提出延期申请，延期天数不得超过______天，否则业主有权按合同约定向施工方追偿。

第三条工程质量

3.1施工质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范及规程。

3.2施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

3.3工程验收不合格的，施工方应负责无偿修复，直至达到验收标准。

第四条工程费用及支付方式

4.1工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2甲方按下列付款方式向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后______天内，甲方支付乙方工程总造价的______%；

（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的______%。

4.3乙方应开具合法、有效的等额税务发票。

第五条违约责任

5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2施工方如未按期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的______%。

5.3施工方如工程质量不符合约定，应负责无偿修复，并承担相应损失。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________

代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________

签订日期：_______________签订日期：_______________

附件：施工图纸、工程量清单、施工方案等。

【管理精品】建设工程施工合同(对外)

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合同时，双方应确保遵守相关的法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。若在合同执行过程中出现违法行为，应立即停止并采取补救措施，并根据法律规定承担相应责任。

2.合同的履行期限：双方应严格按照合同约定的施工期限进行施工。如果施工方因自身原因不能按期完成工程，应提前书面申请延期，并经业主批准。若延期申请未被批准或延期超过约定天数，业主有权按合同约定向施工方追偿。

3.工程质量的保障：施工方应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。若工程验收不合格，施工方应负责无偿修复，直至达到验收标准。

4.工程款项的支付：甲方应按照合同约定的付款方式向乙方支付工程款项。若甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并按照法律规定和合同约定追究甲方责任。

5.违约责任的承担：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.争议的解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指委托施工方进行建设工程的一方，也称为委托人或业主。

2.乙方：指承担建设工程施工的一方，也称为施工方或承包商。

3.施工期限：指合同约定的工程完成的时间限制。

4.工程质量：指工程项目的质量水平，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。

5.工程验收：指工程完成后，由相关方进行的检查、测试和评估，以确定工程是否达到合同约定的质量标准。

6.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金。

7.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、土木工程、市政工程等。

2.适用于施工方为完成业主委托的建设工程，