建设工程施工合同模板二.docx

建设工程施工合同模板二

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

二、工程期限

1.工程开工日期：本合同工程定于XXXX年XX月XX日开工。若因甲方原因导致工程延期，开工日期相应顺延。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。乙方应按期完成工程，如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币________元（大写：_________元整）。具体金额根据工程实际结算。

2.支付方式：甲方按工程进度支付工程款。工程完工后，乙方提交结算报告，经甲方审核后支付至结算金额的95%，剩余5%作为质保金，待工程保修期满后支付。

四、工程质量及保修

1.乙方应按照国家和地方相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工验收后，乙方承担工程保修责任。保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期间，乙方负责免费维修因施工原因造成的质量问题。

五、工程变更及调整

1.甲方有权对工程设计进行变更，乙方应无条件执行。因设计变更导致的工程量增减，双方应另行协商确定调整工程价款。

2.若因不可抗力因素导致工程停工或延误工期，双方应及时沟通并协商解决方案。

六、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。

2.甲方应当向乙方提供必要的安全保障条件，双方共同营造安全生产环境。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。

3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。