2024新建筑工程施工合同范本.docx

2024最新建筑工程施工合同范本

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于：

1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行施工；

2.施工方愿意接受业主的委托，按约定的条款进行施工；

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

第二条施工期限

2.1施工方应按双方约定的日期开始施工，并确保工程在约定的施工期限内完成。

2.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主申请，经业主批准后方可延长。

第三条施工质量

3.1施工方应严格按照国家施工标准和行业规范进行施工，确保工程质量。

3.2施工过程中，施工方应接受业主或其委托的监理单位的监督检查，对存在的问题及时整改。

3.3工程验收合格后，施工方应承担一定的保修责任，具体保修范围和期限按国家有关规定执行。

第四条合同价格

4.1双方确认，工程合同价格为：__________元（大写：_______________________元整）。

4.2合同价格包含：__________

4.3合同价格不包含：__________

第五条付款方式

5.1双方约定，工程进度达到约定的比例时，业主按实际完成工程量支付相应的工程款。

5.2工程验收合格后，业主支付剩余的工程款。

5.3施工方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付。

第六条违约责任

6.1施工方如未按约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同金额的__________%。

6.2业主如未按约定时间支付工程款，应向施工方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

6.3双方如有其他违约行为，应按国家法律法规和合同约定承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.2双方同意，诉讼管辖地为：__________。

第八条其他约定

8.1施工过程中，双方应遵守国家法律法规，共同维护社会公共秩序和工程安全。

8.2施工方应严格按照环保要求进行施工，确保不对周围环境和居民造成污染和损害。

8.3双方应对施工过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

8.4双方同意，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.施工方案和施工组织设计

4.工程验收标准和方法

5.施工合同的补充协议

6.施工方资质证明文件

7.业主授权书

8.工程保修条款

9.环保要求和安全生产规定

10.法律法规和政策文件

二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定时间完成工程：指施工进度未达到合同约定的比例或工程未在约定的施工期限内完成。

2.业主未按约定时间支付工程款：指业主未按约定的时间支付应付款项。

3.施工质量不达标：指施工过程或最终工程质量不符合国家施工标准和行业规范。

4.双方未履行保密义务：指未经对方同意，向第三方披露合同过程中的商业秘密。

5.其他违反合同约定的行为：指双方在履行合同过程中，违反合同约定的其他条款。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工的一方，即业主。

2.乙方：指接受委托进行施工的一方，即施工方。

3.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的监理单位对工程质量、进度、安全等方面进行检查，以确定工程是否符合约定标准的过程。

4.保修责任：指施工方在工程验收合格后，对工程一定期限内出现的质量问题负责维修、更换或赔偿的责任。

5.违约金：指一方违反合同约定，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

6.环保要求：指施工过程中应遵守的环境保护法律法规和标准。

7.安全生产规定：指施工过程中应遵守的安全生产法律法规和标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并签订补充协议；如延期时间超过约定比例，按约定支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新检验；如仍不符合标准，施工方需重新施工，并承担相应责任。

3.工程款支付纠纷：

解决办法：双方按照合同约定履行付款义务；如发生纠