2024年标准版总包分包施工合同模板下载.doc

2024年标准版总包分包施工合同模板

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包方

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4发票开具

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延期

4.3工期提前

第五条质量标准

5.1工程质量要求

5.2质量验收

5.3质量保修

第六条分包工程管理

6.1分包工程范围

6.2分包工程协调

6.3分包工程验收

第七条施工安全

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3安全事故处理

第八条材料与设备

8.1材料供应

8.2设备供应

8.3材料质量

第九条变更与解除合同

9.1合同变更

9.2合同解除

第十条违约责任

10.1发包方违约

10.2承包方违约

10.3分包方违约

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁

11.3诉讼

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效

12.2合同变更

12.3合同终止

第十三条其他条款

13.1保密条款

13.2广告宣传

13.3知识产权

第十四条附录

14.1合同附件

14.2相关文件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包方

第二条工程概况

2.1工程名称

本合同项下的工程名称为：（具体工程名称）。

2.2工程地点

本合同项下的工程地点为：（具体工程地址）。

2.3工程规模

本合同项下的工程规模为：（工程规模描述）。

2.4工程内容

本合同项下的工程内容包括：（具体工程内容）。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同的总价为人民币：（合同总价），大写：（合同总价大写）。

3.2价格调整

合同价格如需调整，应由甲乙双方协商确定。

3.3支付方式

甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体的支付方式和支付时间由甲乙双方在合同附件中约定。

3.4发票开具

乙方应按照甲方要求，向甲方开具合法的税务发票。

第四条合同工期

4.1工期要求

本合同项下的工程工期为：（工期天数），自开工之日起至竣工交付日止。

4.2工期延期

因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

4.3工期提前

因甲方原因导致工程提前完成，甲乙双方应协商确定合同价款的支付时间及方式。

第五条质量标准

5.1工程质量要求

本合同项下的工程质量应符合：（国家标准、行业标准或甲乙双方约定的标准）。

5.2质量验收

工程竣工后，甲乙双方应按照本合同约定的质量标准进行验收。

5.3质量保修

乙方应对工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第六条分包工程管理

6.1分包工程范围

丙方应按照乙方的要求，承担分包工程的实施和完成。

6.2分包工程协调

乙方应负责协调甲乙丙三方之间的分包工程事宜。

6.3分包工程验收

分包工程完成后，甲乙双方应按照本合同约定的质量标准进行验收。

第八条材料与设备

8.1材料供应

甲方应按照合同约定，向乙方提供工程所需的材料，并确保材料质量符合工程要求。

8.2设备供应

甲方应按照合同约定，向乙方提供工程所需的设备，并确保设备质量及安全符合工程要求。

8.3材料质量

乙方应按照本合同约定的质量标准，对甲方提供的材料进行检验，确保材料质量符合工程要求。

第九条变更与解除合同

9.1合同变更

合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

9.2合同解除

合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。

第十条违约责任

10.1发包方违约

甲方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

10.2承包方违约

乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

10.3分包方违约

丙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁

甲乙双方同意，仲裁委员会的决定为终局裁决，对双方均有约束力。

11.3诉讼

甲乙双方同意，向人民法院提起诉讼，应在合同约定的争议解决方式失效后进行。

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

12.2合同变更

合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

12.3合同终止

合同终止应由甲乙双方协商一致，并签订书面终止协议。

第十三条其他条款

13.1保密条款

甲乙双方应对本合同的内