2024年版GF建筑工程施工合同格式模板.doc

2024年版GF建筑工程施工合同格式模板

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3施工地点

1.4施工内容

1.5合同金额

第二条合同文件的组成

2.1合同协议书

2.2中标通知书

2.3投标书及其附件

2.4专用条款

2.5通用条款

2.6标准规范及技术文件

2.7图纸

2.8工程量清单

2.9其他文件

第三条合同的履行

3.1承包人的义务

3.1.1施工准备

3.1.2施工进度

3.1.3工程质量

3.1.4安全生产

3.1.5环境保护

3.2发包人的义务

3.2.1支付合同价款

3.2.2施工现场的提供

3.2.3施工条件的保障

3.2.4工程变更

3.2.5工程验收

第四条合同价款及支付

4.1合同价款的确定

4.2预付款

4.3工程进度款

4.4质量保证金

4.5最终支付

第五条施工期限

5.1施工期限的约定

5.2工期延误

5.3提前竣工的奖励

第六条工程质量

6.1质量标准

6.2质量控制

6.3质量问题的处理

第七条安全生产与环保

7.1安全生产要求

7.2安全事故的处理

7.3环保要求

7.4环保问题的处理

第八条合同的变更和解除

8.1合同变更的条件

8.2合同解除的条件

第九条违约责任

9.1承包人的违约责任

9.2发包人的违约责任

第十条争议解决

10.1争议的解决方式

10.2仲裁或诉讼

第十一条合同的生效、终止和解除

11.1合同的生效条件

11.2合同的终止

11.3合同的解除

第十二条合同的保密

12.1保密义务

12.2保密期限

第十三条法律适用和争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条其他约定

14.1通知和送达

14.2合同的附件

14.3合同的补充协议

14.4合同的修订

14.5合同解除或终止后的义务

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人：指合同中约定的有权发包的当事人，即项目的业主或者项目负责人。

1.2承包人：指合同中约定的有权承包的当事人，即承担施工任务的施工单位。

1.3施工地点：指合同中约定的施工项目所在地。

1.4施工内容：指合同中约定的承包人应完成的施工项目和工程内容。

1.5合同金额：指合同中约定的承包人应完成的施工项目和工程内容的总金额。

第二条合同文件的组成

2.1合同协议书：指双方签订的、具有法律效力的合同文件。

2.2中标通知书：指发包人向承包人发出的、通知其中标的通知书。

2.3投标书及其附件：指承包人提交的、参加投标的文件及其附件。

2.4专用条款：指合同中针对特定项目、特定工程或者特定情况的特殊条款。

2.5通用条款：指合同中适用于大多数项目、工程和情况的通用条款。

2.6标准规范及技术文件：指合同中约定的、施工过程中应遵守的标准规范及技术文件。

2.7图纸：指合同中约定的、施工过程中应依据的图纸。

2.8工程量清单：指合同中约定的、施工过程中应完成的工程量清单。

2.9其他文件：指合同中约定的除上述文件之外的其他文件。

第三条合同的履行

3.1承包人的义务

3.1.1施工准备：承包人应按照合同约定进行施工前的准备工作，包括施工方案的制定、施工人员的培训、施工材料的准备等。

3.1.2施工进度：承包人应按照合同约定的施工进度进行施工，确保工程按时完成。

3.1.3工程质量：承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

3.1.4安全生产：承包人应按照合同约定的安全生产要求进行施工，确保施工现场的安全。

3.1.5环境保护：承包人应按照合同约定的环境保护要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。

3.2发包人的义务

3.2.1支付合同价款：发包人应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。

3.2.2施工现场的提供：发包人应提供合同约定的施工现场，并保证施工场地的安全和合理使用。

3.2.3施工条件的保障：发包人应保障合同约定的施工条件，包括施工用水、用电、交通等。

3.2.4工程变更：发包人应按照合同约定的程序进行工程变更。

3.2.5工程验收：发包人应按照合同约定的程序进行工程验收。

第四条合同价款及支付

4.1合同价款的确定：合同价款应按照合同约定的方式和程序确定。

4.2预付款：发包人应在合同约定的时间内支付预付款。

4.3工程进度款：发包人应按照承包人提交的工程进度款支付申请进行支付。

4.4质量保证金：发包人应按照合同约定的比例扣除质量保证金。

4.5最终支付：发包人应按照合同约定的时间和方式支付最终支付款。

第五条施工期限

5.1施工期限的约定：合同中