建设工程施工合同中英(2024版).docxVIP

建设工程施工合同中英(2024版)

合同编号：__________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

第一条工程概述

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程预算：________________

第二条合同价格与支付

2.1合同总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2支付方式：

（1）业主自开工之日起，每月25日前支付施工方已完工程进度款的70%；

（2）工程验收合格后，业主支付施工方已完工程进度款的30%；

（3）施工方开具等额的正规发票。

第三条工期

3.1开工日期：________________

3.2竣工日期：________________

3.3工期延误：如施工方原因导致工程延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5%×逾期天数。

第四条施工质量与标准

4.1施工质量：施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。

4.2质量保修：施工方应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为____年。

第五条施工材料与设备

5.1施工材料：施工方应使用符合国家标准的建筑材料、构配件和设备。

5.2设备安装：施工方应负责工程所需设备的安装、调试和验收。

第六条安全生产与环保

6.1施工方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全生产。

6.2环保要求：施工方应严格执行国家环保法规，确保施工过程中的环境保护。

第七条合同的变更与解除

7.1合同变更：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。

7.2合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同，并签订书面解除协议。

第八条违约责任

8.1施工方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

8.2业主未按约定支付工程款，应支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5%×逾期天数。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。

甲方（签字/盖章）：_______________

乙方（签字/盖章）：_______________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.施工方案

4.建筑材料、构配件和设备的技术参数和合格证明

5.安全生产管理制度

6.环保措施及批复文件

7.工程量清单

8.工程进度计划

9.质量保修书

10.合同变更协议

11.合同解除协议

12.支付凭证

13.工程验收报告

二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定标准的，构成违约。

2.业主未按约定支付工程款的，构成违约。

3.施工方使用不合格建筑材料、构配件和设备的，构成违约。

4.施工方未按约定履行安全生产管理和环保措施的，构成违约。

5.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度、质量等方面出现问题的，构成违约。

三、法律名词及解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的金钱。

3.保修期：指施工方对工程质量承担保修责任的期限。

4.工程验收：指业主对施工方完成的工程进行检查、评定，以确认工程是否符合合同约定及国家标准的过程。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：施工方应立即整改，必要时重新施工，确保工程质量。

3.工程变更：双方可签订书面变更协议，明确变更内容、范围和费用等。

4.支付纠纷：双方应严格按照合同约定履行支付义