2024年公司装修合同范例（二篇）.docx

第PAGE10页共NUMPAGES10页

2024年公司装修合同范例

第九条双方责任与工期延误处理规定如下：

9.1如因以下甲方原因导致工程延期，其损失由甲方承担，工程期限相应顺延：

（1）未能提供必要的水、电供应；

（2）无法确保每日至少8小时（含加班）的工作时间；

（3）未按约定时间提供自购的材料、设备；

（4）未按期支付工程款项影响正常施工；

（5）因甲方要求更改设计、增加施工项目；

（6）其他经甲方同意可顺延工期的情况；

（7）未按期进行验收或无故拖延验收；

（8）其他因甲方责任导致的工期延误。

9.2下列原因造成工程延误，工程期限不予顺延：

（1）乙方未能按期开工或中途无故停工，影响工程进度；

（2）因乙方原因导致工程质量需返工，相关费用由乙方承担；

（3）乙方在施工过程中违反安全操作规程导致人员伤害；

（4）乙方施工造成甲方物品损坏，乙方需负责修复或赔偿；

（5）乙方违反物业管理规定引起损失，由乙方承担责任；

（6）乙方原因导致工程质量未达到约定标准，乙方需负责修复，不顺延工期。

9.3若合同任一方未履行或未完全履行合同约定，由此造成的损失由违约方承担，并赔偿对方因此产生的经济损失。

9.4在未办理验收手续的情况下，甲方提前使用或擅自使用工程成品，由此造成的损失由甲方负责。

9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，该方应立即通知对方，办理合同终止手续，并由违约方赔偿对方相应的经济损失。

9.6甲方未按期支付工程款，每延误一天需支付违约金____元；若因乙方原因导致工期延误，每延误一天需支付违约金____元。

第十条设计、施工及验收的相关规定：

10.1乙方设计师完成的施工图，须在商定的时间内与甲方共同审图，经甲方签字确认后，乙方方可进行施工。

10.2乙方必须严格按照甲方认可的图纸进行施工（安装）。

10.3施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，详细列明变更理由、工程部位、时间、所需材料等。乙方应根据变更要求，向甲方提交变更措施、造价增减及因停工造成的工期延误、材料损耗、费用损失清单，并等待甲方两天内的答复或协商解决。

10.4隐蔽工程验收前，乙方需通知甲方进行现场验收，验收期为两天。若甲方未能按时验收，乙方可自检后填写隐蔽工程记录，甲方应承认乙方的自检结果。

10.5工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后天内进行验收并办理交接手续。如甲方未能在规定时间内验收，需书面通知乙方并另定验收日期，同时，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用及相关费用。

10.6若双方未办理验收手续，甲方不得提前入住。若甲方擅自入住，视为验收合格，由此造成的损失由甲方承担。

第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致并签名确认的其他文件，均作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第十二条合同争议解决方式：

合同履行过程中产生的争议，双方应首先通过协商解决；也可由东莞市装饰协会进行调解。协商或调解不成的，双方均可依法向人民法院提起诉讼。

第十三条附则：

13.1对本合同未尽事宜，双方应友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同签订后，工程不得转包。

13.3本合同一式两份，双方各执一份，自双方签名并加盖公章或合同专用章后生效，履行完毕后自动终止。

13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：_____（签字）

乙方：_____工程有限公司（盖章）

法定代理人：_____

法定代理人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

2024年公司装修合同范例（二）

负责将施工现场的垃圾运出，并确保将其运送至指定的_____地点，甲方将承担垃圾清运费用，金额为人民币____元（此费用不计入工程价款）。

____第十八条声明及保证____

____甲方____：

18.1甲方为一家依法成立且有效存续的企业，具有签署并执行本合同所需的法定权利和履约能力。

18.2甲方已妥善完成签署和履行本合同所需的所有必要手续，并确保其合法性和有效性。

18.3在签署本合同时，甲方未受到任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构的判决、裁定、裁决或具体行政行为的重大影响，这些行为可能对其履行本合