2024年定制二次建筑结构专业分包协议.doc

2024年定制二次建筑结构专业分包协议

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3二次建筑结构

1.4分包工程

2.合同范围及工程量

2.1工程范围

2.2工程量清单

2.3工程变更

3.分包价格及支付

3.1分包价格

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付时间

4.工期及进度

4.1工期计划

4.2进度要求

4.3工期延误

5.质量与标准

5.1质量要求

5.2标准规范

5.3质量检查

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.安全与环保

7.1安全规定

7.2环保要求

7.3安全事故处理

8.技术支持与协调

8.1技术支持

8.2协调与沟通

8.3变更管理

9.违约责任

9.1发包方违约

9.2承包方违约

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议方式

10.2调解与仲裁

10.3法律诉讼

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效

11.2合同变更

11.3合同终止

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3泄密责任

13.一般条款

13.1适用法律

13.2争议解决

13.3合同附件

14.签署与日期

14.1签署人

14.2签署日期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

发包方是指与承包方签订本合同，并委托承包方进行分包工程的甲方。

1.2承包方

承包方是指与发包方签订本合同，并承担分包工程的乙方。

1.3二次建筑结构

二次建筑结构是指在主体结构基础上进行的建设工程，包括但不限于门窗安装、屋面工程、墙面工程等。

1.4分包工程

分包工程是指承包方根据本合同约定，完成的二次建筑结构建设部分。

第二条合同范围及工程量

2.1工程范围

工程范围包括但不限于：门窗安装、屋面工程、墙面工程等二次建筑结构建设。

2.2工程量清单

工程量清单详见附件一，附件一为本合同的重要组成部分。

2.3工程变更

工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

第三条分包价格及支付

3.1分包价格

分包价格详见附件二，附件二为本合同的重要组成部分。

3.2价格调整

价格调整按照双方约定的价格调整条款执行。

3.3支付方式

支付方式为银行转账，具体账户信息详见附件三。

3.4支付时间

支付时间按照工程进度及合同约定执行。

第四条工期及进度

4.1工期计划

工期计划详见附件四，附件四为本合同的重要组成部分。

4.2进度要求

承包方应按照工期计划完成工程，如有延误，应承担相应责任。

4.3工期延误

工期延误指因承包方原因导致工程未能按照工期计划完成的情况。

第五条质量与标准

5.1质量要求

承包方应按照合同约定的质量要求完成工程，确保工程质量符合国家标准及行业规范。

5.2标准规范

工程应符合国家及行业现行相关标准规范。

5.3质量检查

双方应共同参与工程质量检查，对不符合质量要求的部分，承包方应按照要求进行整改。

第六条材料与设备

6.1材料供应

材料供应由承包方负责，材料质量应符合合同约定的质量要求。

6.2设备供应

设备供应由承包方负责，设备性能应满足工程需求。

6.3材料质量

材料质量应符合国家及行业相关标准，不得使用不合格材料。

第七条安全与环保

7.1安全规定

承包方应严格遵守国家和行业安全规定，确保工程施工安全。

7.2环保要求

承包方应遵守国家和地方环保法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。

7.3安全事故处理

如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，按职责分工进行处理。

第八条技术支持与协调

8.1技术支持

承包方应提供技术支持，确保分包工程的技术问题得到及时解决。

8.2协调与沟通

8.3变更管理

如遇工程变更，双方应按照约定的变更管理流程进行处理。

第九条违约责任

9.1发包方违约

如发包方未能按照约定履行合同义务，应承担违约责任。

9.2承包方违约

如承包方未能按照约定履行合同义务，应承担违约责任。

9.3违约赔偿

违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任。

第十条争议解决

10.1争议方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可以选择调解或仲裁。

10.2调解与仲裁

双方可约定选择调解或仲裁机构进行争议解决。

10.3法律诉讼

如双方约定仲裁无效或调解不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同变更

合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

11.3合同终止

合同终止条件详见附件五，附件五为本合同的重要组成部分。