河流防洪减灾工程施工合同2024模板.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

河流防洪减灾工程施工合同2024模板

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.工程内容

3.1施工范围

3.2施工内容

3.3施工要求

4.工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期要求

4.3延期竣工

5.工程质量与标准

5.1工程质量要求

5.2工程验收标准

6.合同价格与支付

6.1合同总价

6.2支付方式

6.3进度付款

6.4竣工付款

7.材料与设备

7.1材料供应

7.2设备供应

7.3质量标准

8.施工安全与环保

8.1安全措施

8.2环保要求

9.违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2诉讼或仲裁

11.合同的变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同的终止与验收

12.1合同终止

12.2工程验收

13.保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同的生效与终止

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：河流防洪减灾工程

1.2工程地点：省市县境内的河流流域

1.3工程规模：工程包括但不限于河堤加固、排水设施建设、洪水预警系统建设等

1.4工程性质：本工程为防洪减灾工程，关系到当地居民生命财产安全，具有重要的社会意义

第二条合同主体

2.1发包人：省市县人民政府

2.2承包人：建筑工程有限公司

第三条工程内容

3.1施工范围：包括但不限于河堤加固、排水设施建设、洪水预警系统建设等

3.2施工内容：具体包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等

3.3施工要求：按照相关法律法规、国家标准和行业标准进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现

第四条工程进度与工期

4.1工程进度计划：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程进度计划

4.2工期要求：本工程计划工期为个月，自合同签订之日起计算

4.3延期竣工：如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期竣工，双方可协商延期

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求：本工程质量应达到国家相关法律法规、国家标准和行业标准的要求

5.2工程验收标准：工程验收应按照相关法律法规、国家标准和行业标准进行，验收不合格的工程不予支付尾款

第六条合同价格与支付

6.1合同总价：本合同总价为人民元整（大写：人民币元整）

6.2支付方式：合同总价分为三次支付，具体支付比例和时间节点在合同附件中约定

6.3进度付款：承包人完成合同约定的工程进度后，发包人按约定的比例支付进度款

6.4竣工付款：工程验收合格后，发包人按约定支付尾款

第七条材料与设备

7.1材料供应：承包人应按照合同约定的材料供应范围和质量标准供应材料

7.2设备供应：承包人应按照合同约定的设备供应范围和质量标准供应设备

7.3质量标准：材料和设备质量应达到国家相关法律法规、国家标准和行业标准的要求

第八条施工安全与环保

8.1安全措施：承包人应制定并实施施工现场安全措施，确保施工人员的人身安全，防止事故的发生

8.2环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和损害

第九条违约责任

9.1发包人违约：如发包人未能按照合同约定履行其义务，应承担相应的违约责任，向承包人支付违约金

9.2承包人违约：如承包人未能按照合同约定履行其义务，应承担相应的违约责任，向发包人支付违约金

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼

10.2诉讼或仲裁：如双方在合同履行过程中发生争议，可选择诉讼或仲裁方式解决，双方应遵守仲裁裁决或法院判决

第十一条合同的变更与解除

11.1合同变更：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议

11.2合同解除：如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定处理后续事宜

第十二条合同的终止与验收

12.1合同终止：合同履行完成后，双方按照合同约定进行工程验收，验收合格后，合同即告终止

12.2工程验收：工程验收应按照相关法律法规、国家标准