建设工程项目施工合同3篇.docx

建设工程项目施工合同3篇

篇1

甲方（发包方）：______________________

乙方（承包方）：______________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程项目施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______________________

2.工程地点：______________________

3.工程内容：______________________

4.工程规模：______________________

二、工程期限

1.开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

2.竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。

3.合同工期：日历天数共计______天。

三、工程价格及付款方式

1.工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2.付款方式：甲方应按以下比例向乙方支付工程款项：（1）基础工程完成支付______%；（2）主体工程完成支付______%；（3）装修工程完成支付______%；（4）竣工验收合格支付尾款______%。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照设计文件、国家规范及合同约定进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七日内组织验收。

3.若工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复并承担相应损失。

五、工程变更及调整

1.若工程实施过程中发生设计变更，甲乙双方应协商一致并签订书面变更协议。

2.若工程量的调整，双方应根据实际情况调整工程总造价。

六、甲方责任

1.甲方应按约定支付工程款项。

2.甲方应提供施工所需的水电及施工环境。

七、乙方责任

1.乙方应确保施工质量，按照设计文件和国家规范进行施工。

2.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。

3.乙方应对施工现场安全负责，采取必要的安全防护措施。

4.乙方应负责工程竣工后的保修工作。

八、违约责任

1.若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。

2.若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担无偿修复责任。

3.若因乙方原因造成工程进度延误，乙方应承担违约责任。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：

1.提交________仲裁委员会仲裁；2.向________人民法院起诉。当事人双方同意以上仲裁机构的选择具有唯一性。双方当事人均同意放弃对本合同约定的仲裁机构约定不明的任何抗辩权。双方当事人对仲裁机构的约定系选择性管辖约定且不与法院管辖冲突，不影响当事人的诉讼权利及法院的管辖权分配规则的正常适用和执行。（该部分建议甲乙双方根据实际需要选择是否约定仲裁解决争议的方式）。十、其他约定十一、合同的生效与终止本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________地址：______________________联系电话：______________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________地址：______________________联系电话：______________________日期：______年______月______日以上内容为甲乙双方充分协商后达成的共识，双方应共同遵守并履行相应的责任和义务。如有未尽事宜或不明确之处，双方可另行签订补充协议作为本合同的附件。补充协议与本合同具有同等法律效力。双方应共同遵守国家相关法律法规的规定，确保本合同的合法性和有效性。注意事项：双方在签订合同前应认真阅读合同条款，明确各自的权利和义务。合同中的工程内容、规模、期限、价格等条款应明确具体，避免产生歧义。合同中的违约责任条款应明确具体，以便在发生争议时能够依法追究责任。合同中的争议解决方式应明确选择仲裁或诉讼中的一