别墅庭院园林施工合同3篇.docxVIP

别墅庭院园林施工合同3篇

篇1

甲方（业主）：__________________

乙方（施工单位）：__________________

鉴于甲方委托乙方承担其别墅庭院园林的施工作业，为明确双方权利和义务，确保项目顺利进行，双方根据平等、自愿、公正和诚实信用的原则，共同订立本合同。

一、工程概况

1.工程地点：__________。

2.工程内容：庭院园林设计、施工，包括但不限于绿化种植、庭院照明、园林景观小品等。

3.工程期限：自合同签订之日起XX天完成。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。

（2）工程竣工验收合格并提交竣工资料后XX日内，甲方支付剩余款项。

三、工程质量与验收标准

1.乙方须按照双方确认的设计方案及施工图进行施工，确保工程质量符合国家标准和双方约定的质量标准。

2.验收标准：按照国家标准及双方约定的设计方案和施工图进行验收。

3.乙方在工程竣工后XX日内提交竣工资料，甲方在收到竣工资料后XX日内组织验收。

四、工程变更与违约责任

1.双方在执行合同过程中，如有设计变更或其他变更事项，须经双方书面确认后，方可实施。

2.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，工期相应顺延。

3.若乙方未按合同约定工期完工，则每延误一天，需支付甲方工程总价款XX%的违约金。

4.若因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方需承担整改责任，并承担由此造成的经济损失。

五、安全施工与文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。

2.乙方在施工过程中应遵守文明施工规范，尽量减少对周边环境的影响。

3.如因乙方原因导致的安全事故及文明施工问题，由乙方承担全部责任。

六、保修与维护责任

1.工程竣工验收后，乙方提供XX个月的缺陷责任期，负责缺陷修复工作。

2.缺陷责任期届满后，如因乙方施工质量原因导致的园林损坏或缺陷，乙方应负责免费维修。

3.若因甲方原因导致的问题或不可抗力因素导致的损坏，由双方协商解决。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

4.本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

5.本合同所约定的内容是甲乙双方的真实意思表示，双方应共同遵守。违反本合同约定或违约行为的，应承担违约责任并赔偿损失。

八、争议解决方式：提交仲裁或起诉至所在地人民法院解决。双方可根据具体情况选择仲裁或诉讼方式解决争议。选择仲裁方式的应在合同中明确仲裁委员会名称及仲裁规则适用等事项；选择诉讼方式的应在合同中明确诉讼管辖法院及相关诉讼法律规定等事项。无论选择仲裁还是诉讼方式解决争议均需符合法律规定的程序和条件以确保公平公正合法合理解决纠纷。若选择仲裁则应当明确约定仲裁委员会名称和仲裁规则适用等仲裁程序问题并且仲裁裁决为终局裁决双方应当遵守履行该裁决结果以避免不必要的法律纠纷和损失发生。若选择诉讼则应当明确约定管辖法院及相关诉讼法律规定等诉讼程序问题以确保合法权益得到充分保障并能够按照法定程序解决争议问题达成合法权益的保护和维护的目的。。甲方（盖章）：__________________日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：__________________合同订立日期：XXXX年XX月XX日地点：__________

篇2

甲方（业主）：________________

乙方（施工单位）：___