风电基础总承包合同2篇.docx

风电基础总承包合同2篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方风电基础建设工程总承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________风电基础建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：风电基础施工总承包，包括但不限于基础开挖、混凝土浇筑、设备预埋等。

二、承包方式

本工程采用总承包方式，乙方负责工程的设计、采购、施工、试运行等全部工作。

三、合同总价及支付方式

1.合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。该合同总价包括设计费、材料费、施工费、税费等所有费用。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，具体支付节点和金额按照工程进度进行。工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后支付。

四、工期及质量要求

1.工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

2.质量要求：本工程应严格按照国家相关标准和规范进行设计和施工，确保工程质量符合要求。

五、材料设备供应

1.甲方应及时提供乙方所需的材料设备，如因甲方原因导致材料设备供应延误，造成工期延误的，甲方应承担相应责任。

2.乙方应确保所采购的材料设备符合工程要求和国家标准。

六、安全施工及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产法规，制定安全施工措施，确保工程施工安全。

2.乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。

七、工程变更及调整

1.如因设计变更或其他原因需要调整工程内容和工程量，双方应签订书面协议。

2.涉及合同总价调整的，双方应协商确定新的合同总价。

八、验收及保修

1.工程竣工后，乙方应组织验收并向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。

2.工程保修期按照国家规定执行，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

九、违约责任

1.如因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合要求的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如因甲方原因导致工程无法顺利进行的，甲方应承担相应责任。

十、其他约定事项

1.本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

联系方式：____________________

日期：____________________

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，就风电基础工程总承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：风电基础建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：风电基础施工总承包，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢结构安装等。

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方采用总承包方式，负责风电基础工程的全部施工任务。

2.承包范围：包括施工图纸范围内的全部工程内容，具体为风电基础施工的全部工作，如地质勘察、工程设计、材料采购、施工安装、质量检测等。

三、工程期限

1.工程开工日期：自甲乙双方签订本合同之日起开始。

2.工程竣工日期：按照甲方要求的工期完成。

四、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币________元整（大写：____________________元整）。具体金额根据工程实际结算。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例如下：（详细支付节点和比例）

五、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，