消防电合同2篇.docx

消防电合同2篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要安装消防电系统，乙方具备相关资质和专业技能，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________消防电安装工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程范围：包括消防电气线路的铺设、消防设备的安装、调试及验收等。

二、工程期限

1.工程开工日期：自合同签订之日起XX个工作日内。

2.工程竣工日期：开工日期后的XX天内。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家有关消防电气安装规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关竣工资料。

3.甲方应在接到验收通知后的XX个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程保修及售后服务

1.工程保修期：自工程验收合格之日起XX年。

2.保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。

六、违约责任

1.甲方如未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程逾期违约金。

3.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担因此造成的损失。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商签订以下条款以资共同遵守（消防施工合同）：本合同订立所依据的法规、文件是《中华人民共和国合同法》。甲乙双方完全理解合同条款的真实含义并自愿遵守合同条款的各项内容。本合同在履行过程中双方发生争议时首先应友好协商解决不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼双方保证本合同的合法性及真实有效本合同共三页经双方签字盖章后生效（盖骑缝章）。以下为合同条款细则及定义条款（甲乙双方具体事项见附件）。合同订立时间：XXXX年XX月XX日甲乙双方保证本次签署的合同完全是甲乙双方对乙方所做工程项目针对国家有关合同法专业研究和合同条款约束上的正确理解之后确定的基本点双方法人代表签字盖章后生效的合同具有法律效力甲乙双方不得随意更改合同内容如因市场变化因素甲乙双方可另行协商更改合同内容甲乙双方均不得以任何理由违反合同条款一经违约必须承担相应责任损失。（以下称甲方为发包方乙方为承包方）经甲乙双方充分协商就甲方的消防安装工程达成如下协议明确双方的权利和义务关系如下：第一条工程概况一工程名称：本工程为地下车库二期消防安装工程。二工程地点：XXXX公司厂区院内。三承包范围和内容承包范围：火灾自动报警系统联动控制设备安装等详见图纸内容及变更所包括的全部内容除图纸特别标注不分主材辅材以及小型安装工程和乙方自购设备以外的所有项目承包内容根据甲方提供的施工图纸经双方确定的施工图纸说明做法及有关资料在承包范围内完成承包工程项目的全部内容符合国家现行施工验收规范规定及满足消防验收要求。第二条合同工期一乙方应按合同规定的内容提交一份详细施工计划交由甲方审核乙方应严格执行并经双方认可后所商定的进度计划实施该工程使工程进度计划得以实现甲方可对承包方施工队人员进行监督指导但不承担承包方因管理不善造成的经济损失及工期延误责任承包方必须考虑生产过程中一些无法预见天气原因可能对施工进度造成困难依据当地具体情况另行增加顺延工程量造成的难度应考虑在计划工期内完成本工程工期延误一天罚款合同价的千分之二工程款结算时扣除违约金金额在竣工日期前由于甲方设计变更造成的停工时由甲方工期顺延合同规定外的停工时间均不计顺延工期因乙方原因造成的窝工误工等经济损失由乙方承担损失金额每天壹万元由此造成的工期延误责任由乙方承担本工程合同工期总日历天数为天如有工期延误或特殊情况则由甲乙双方协商后根据客观因