寺院施工合同2篇.docx

寺院施工合同2篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就寺院施工项目的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________寺院维修及建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：维修及新建设内容包括但不限于寺庙建筑、装饰、壁画制作等。具体工程内容详见施工图纸及甲方提供的工程联系单。

二、工程期限

开工日期：____年____月____日（实际以双方签订之日起计算）。

竣工日期：____年____月____日。因特殊原因延误工期，乙方需及时提交书面报告交于甲方确认，并制定相应补救措施和完成时间节点等相应文字材料给予认可并协商作出相关书面记录证明才可免于工期违约责任认定。（原则上推迟期限不宜超出实际合约天数的十分之一总施工周期时间）总计工期______天。（此工程进度考核不考虑恶劣气候环境影响所致）为确保工程的顺利完成按期顺利验收，每处寺院的工程进度方案（从合同签订之次日起计算的详细各时间段工程具体实施方案与项目要求及阶段考核验收标准）双方另行签订补充协议予以确认。以确保工程按期完工。如因不可预见因素造成工程延期完工的除外。但乙方必须提供延误依据并得到甲方认可方可顺延工期。否则视为违约行为。由此造成的一切损失由乙方承担。若因甲方原因造成工程延期开工或停工的，工期相应顺延。开工时间原则上不超过五天时间范围以内，甲方将不予认可与补偿。（含因停电等原因造成停工）工期顺延情况发生前甲方将给予乙方口头通知确认后方可顺延工期时间。否则视为违约行为发生并追究乙方违约责任及损失赔偿。若乙方不能按期完成施工任务，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任及损失赔偿。合同终止后乙方应继续完成未完成部分工程并承担相应违约责任及损失赔偿费用等一切责任。本合同签订后任何一方不得擅自变更合同条款内容或解除本合同。若需变更或解除必须经双方协商一致达成书面协议方可变更或解除本合同且相应损失由违约方承担全部责任与损失赔偿费用等一切责任。若甲乙双方在本合同履行过程中有任何争议双方可另行签订补充协议妥善解决本合同纠纷而必须做到均严格遵守履行合同约定所承担的义务和责任及相应的违约责任和损失赔偿等条款内容否则违约方将承担全部法律责任和经济损失赔偿等责任及损失赔偿金额等相关事项依据合同总金额大小依据法律法规认定判决依据进行合同争议诉讼依法维权行为实施且严格遵守执行法律法规程序及相关诉讼程序要求等行为准则要求。双方均严格遵守合同约定条款内容且不得无故违约或擅自解除本合同协议等违法行为发生并依法履行合同约定条款内容否则依法追究相应法律责任并赔偿相应经济损失金额且本合同效力合法有效的受法律保护而严格依法执行合同条款要求本协议签署即行生效的法律效力保护其权益保障方式约定条款明确具备法律效力的法律约束力存在对合同双方当事人具备严格的约束力条款规定保证履行合同要求的权益不受侵犯本协议规定了违约责任等相关约定具有可执行性特点体现协议具有可诉性对违反本协议行为的追究违约责任等方式包括但不限于法律途径追究责任以及公开通报曝光违约事实等措施保障协议履行本协议未尽事宜双方协商解决本协议自双方签字盖章之日起生效本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力违反协议约定责任的按照有关法律法规相关规定追究责任等事宜约束双方履行协议内容本协议的签订地甲方住所地二本合同订立时甲方双方本着公平公正原则协商决定条款内容与履行条件如下合同项目具体范围依据寺庙规模特征特点和需要双方进行技术图纸交流并共同确定工程项目设计方案内容和项目需求达到的要求符合当地民俗特色和文化内涵建设需求并按照合同约定完成相关建设任务合同条款说明甲乙双方本着诚实守信的原则履行合同约定合同条款时确保本项目的实施符合要求并实现预期的合同目标通过协商约定制定本项目工程的承建造价依据公平合理合法等价有偿的原则确定工程造价为人民币大写金额元整小写金额元甲乙双方按照约定签订本项目施工合同文本为双方确认的主要文件依据作为项目竣工结算的重要依据合同条款约定双方职责义务和权利关系本协议条款约定甲乙双方的职责和义务包括但不限于工程项目的组织设计施工竣工验收等各个环节确保工程质量和进度满足合同约定条件并按照合同约定支付工程款项目费用支付时间和方式按照合同约定执行合同条款明确违约责任和赔偿标准在履行合同过程中如出现违约行为应按照合同约定承担违约责任并支付相应的违约金和赔偿金等内容本合同的附件包括施工图纸技术方案变更联系单等文件作为本合