工程建筑承包合同书范本4篇.docx

工程建筑承包合同书范本4篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，特制定本合同条款如下：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程承包方式：____________________

4.工程范围和内容：____________________

二、工程期限

本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。如遇下列情况，工期相应顺延：国家法定长假休息日或有关部门行政规定工期顺延等正当理由后生效；不可抗力及由于业主的原因造成的工期延误时间累计超过半个月以上的工期相应顺延。若乙方工期无故拖延，延期一天罚款合同价的千分之五作为违约金。若违约天数超过十天的则要赔偿本合同总金额的百分之十的损失。并要支付监理和甲方人员的工资及一切经费。若因甲方资金不到位造成停工超过一周的工期顺延。乙方不承担违约责任。甲方要提供施工现场现有水源、电源及现场内临时办公场地。乙方根据甲方的进度要求及时进场施工，乙方进场后甲方负责现场“三通一平”。如因甲方现场未完善导致乙方不能正常施工所造成的损失由甲方承担。在施工期间乙方不能随意停工或停工一天以上需征得甲方同意方可停工否则甲方有权向乙方索赔。在施工过程中甲方若发现隐蔽工程不合格时要求乙方停工返工乙方不得拒绝否则甲方有权处以罚款并赔偿由此造成的损失。乙方必须遵守甲方的现场管理规定服从甲方统一管理否则甲方有权责令停工整改并罚款处理停工损失由乙方承担。乙方不得因自身原因擅自更改施工内容、设计内容否则一切损失自负。若乙方自行变更合同范围外的工程项目经甲乙双方同意按定额增记工程款经甲乙双方认可合同条款外的工程量变更后甲乙双方要签订补充协议并作为工程结算依据的补充资料调整合同总价款工程款支付方式：现金转账支票等双方认可的方式结算工程款。甲乙双方应严格按照合同条款履行双方职责和义务任何一方违约均应承担违约责任赔偿对方经济损失。本工程自验收合格交付使用之日起计算质量保修期为一年在保修期内凡因乙方施工质量引起的质量问题均由乙方无偿保修若出现重大质量问题引起的一切经济损失和责任均由乙方承担。合同未尽事宜双方协商解决合同条款及附件经双方签字盖章后生效双方共同遵守合同条款履行本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力自双方签字盖章之日起生效至保修期满后自动失效。本合同自双方签订之日起即生效。合同内容共六页已打印完整签字生效后不增加任何附加条款合同生效后有违反合同条款视为违约者按合同条款处罚并追究责任由此造成的损失自负直至终止合同为止有效执行此合同依据合同相关条例实施索赔至终止合同生效日之前必须全部付清余款付清前所造成的后果均由业主单位负担相应的一切责任和损失在工程款没有全部付清前材料的保管义务仍然存在双方结算单价执行合同约定单价并以此做为合同支付款项依据计算合同总价款双方均无权擅自修改单价不得以此做为结算依据拒绝付款任何一方不得违反合同条款否则视为违约者承担违约责任。在施工中如出现安全责任事故一切责任自负所发生的费用自理自负盈亏安全设施及防护措施应由承包方自行解决服从建设单位的管理和监督遇到地下文物和其他隐蔽情况应立即报告现场监理负责及时妥善处置隐蔽好同时顺延工期因此造成工期延误费用损失由承包方承担并不得影响工期。若发生重大问题无法处理应及时上报建设单位协调解决一切费用由责任方承担处理妥当后方可继续施工严禁野蛮施工和冒险作业否则由此造成的安全事故责任自负发生人员伤亡事故一切责任和费用均由承包方负责并立即报告有关部门待妥善处理后方可复工由此造成的后果和损失自负并承担违约责任。本合同一式两份甲乙双方各持一份双方签字盖章后生效望共同遵守合同条款未尽事宜协商解决合同条款解释权归甲乙双方所有本合同的附件与本合同具有同等法律效力签字盖章后生效合同条款终止日期自行失效合同条款执行过程中发生纠纷时甲乙双方应及时协商处理协商不成时可向当地有关部门申请解决或提请仲裁调解仲裁调解不成时可向当地人民法院起诉解决本合同自双方签字盖章之日起生效至保修期满后自动失效表正文印务传单保修合同执行规定凭竣工资料清单以当地市相关规定的合同单价工程款计算甲方确认最终决算依据付款方式参照其它相应条款本合同解释权归甲乙双方双方签订合同人确认此合同属实并具有法律效力如有虚假甲方将依法追究乙方的责任并由乙方承担一切经济损失包括违约金及相关法律责任