2024版高压电力线路安装施工合同.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024版高压电力线路安装施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及住所

1.2乙方名称及住所

1.3合同术语定义

第二条工程概况

2.1工程地点

2.2工程内容

2.3工程量及工期

第三条质量标准与要求

3.1工程质量标准

3.2施工材料要求

3.3施工工艺要求

第四条合同价格与支付

4.1合同总价

4.2支付方式

4.3支付时间

第五条合同的履行

5.1甲方义务

5.2乙方义务

5.3工期延误

第六条安全生产与环保

6.1安全生产要求

6.2环保要求

第七条合同变更与解除

7.1合同变更条件

7.2合同解除条件

第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.2乙方违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

第十条不可抗力

10.1不可抗力事件

10.2不可抗力后果

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

第十二条合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同终止条件

第十三条其他条款

13.1甲方权利与义务

13.2乙方权利与义务

第十四条附件

14.1工程设计文件

14.2施工图纸

14.3相关法律法规

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及住所

甲方名称为：X高压电力线路安装公司，住所为：省市区路号。

1.2乙方名称及住所

乙方名称为：X电力工程设计研究院，住所为：省市区路号。

1.3合同术语定义

（1）工程：指甲方委托乙方进行的高压电力线路安装工程。

（2）合同履行期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

（3）工程竣工验收：指工程按照合同约定全部完成后，由甲方组织进行的验收。

第二条工程概况

2.1工程地点

工程地点为：省市区路号。

2.2工程内容

工程内容为：高压电力线路的设计、施工、验收和保修。

2.3工程量及工期

工程量为：高压电力线路全长公里，其中包括个塔架、个电缆井等。

合同履行期限为：自合同签订之日起日内完成。

第三条质量标准与要求

3.1工程质量标准

工程质量标准应符合国家电力行业标准《高压电力线路施工及验收规范》的要求。

3.2施工材料要求

施工材料应符合国家电力行业标准，具有国家相关认证证书和检测报告。

3.3施工工艺要求

施工工艺应按照乙方提供的施工方案和工艺流程进行，确保工程质量。

第四条合同价格与支付

4.1合同总价

合同总价为：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整）。

4.2支付方式

支付方式为：银行转账。

4.3支付时间

支付时间为：自合同签订之日起日内，甲方支付乙方合同总价的一半；工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价。

第五条合同的履行

5.1甲方义务

（1）提供工程地点及相关资料，确保乙方正常施工。

（2）按照合同约定支付合同价款。

（3）协助乙方完成工程验收。

5.2乙方义务

（1）按照合同约定完成工程设计、施工、验收和保修。

（2）按照合同约定提供施工材料、设备和技术支持。

（3）保证工程质量，确保工程安全。

5.3工期延误

如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的千分之一。

第六条安全生产与环保

6.1安全生产要求

乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保工程施工安全。

6.2环保要求

乙方应严格按照国家环保法律法规和甲方要求，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任

（1）甲方未按照合同约定支付价款的，应当按照迟延支付的天数向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=应付价款×0.001×迟延天数。

（2）甲方未按照合同约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方承担因此造成的停工、窝工等损失。

8.2乙方违约责任

（1）乙方未按照合同约定完成工程的，应当按照迟延完成的天数向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=合同总价×0.001×迟延天数。

（2）乙方未按照合同约定提供材料的，甲方有权要求乙方承担因此造成的损失。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决地点

争议解决地点为：合同签订地。

第十条不可抗力

10.1不可抗力