二级消防站建设施工合同.docxVIP

二级消防站建设施工合同

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需建设二级消防站，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：二级消防站建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：消防站建设内容包括但不限于消防训练场、消防装备库房、值班宿舍等建筑物的建设及配套设施的安装。

二、合同工期

1.工程开工日期：____年____月____日。

2.工程竣工日期：____年____月____日。如有特殊情况需延长工期，需经甲方同意。

三、合同价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。具体金额根据工程实际结算进行调整。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，乙方应按照进度完成工程。工程竣工验收合格后，双方进行结算。

四、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达标。

2.工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。如发现问题，乙方应及时进行整改。

3.工程竣工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。甲方收到报告后，组织相关部门进行竣工验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程变更与调整

1.工程施工过程中，若需变更工程内容、规模或设计，双方应协商一致并签订书面变更协议。

2.工程变更涉及合同价款的调整，双方应根据实际情况协商确定。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期相应顺延。

2.若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并支付违约金。

3.若因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方应协商解决。

七、其他事项

1.甲方应提供施工所需的水电等资源，并承担相关费用。

2.乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

3.工程施工过程中产生的废弃物、噪音等应符合环保要求，由乙方负责处理。

4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.合同附件与本合同具有同等法律效力。