有关油漆装修合同专业版.docxVIP

有关油漆装修合同专业版

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的室内油漆装修工程达成以下协议，以资共同信守。

一、工程概况

1.工程地点：____________

2.工程承包方式：包工包料（油漆材料及辅助材料均由乙方自行购买）。

3.工程期限XX天（日历天），开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

4.工程总价款（人民币大写）：__________________元整（￥______元）。

二、工程内容及要求

工程内容为室内装修油漆部分，详细见施工图及双方约定。要求表面无返碱、色差小，无色斑等。腻子平整，无明显抹纹。涂刷均匀，无漏刷、脱皮等缺陷。色彩丰富饱满均匀一致等。具体细节按照施工规范验收。所有室内门窗全部油漆到位等。（注：具体施工项目及做法以双方认定的施工图及施工预算书内容为准）。

三、工程预算及结算方式

双方商定按预算价格_____元/㎡包干结算。（该报价包含主材费及工时费等相关费用），详细预算清单及材料用量附表。（详见预算清单）。在工程实施过程中有重大变更需增加工程量时，双方协商定价。结算方式：工程完工验收合格后结清全部工程款。甲方预付乙方工程款______元作为预付款，余款一次性付清。款项入账以银行转账形式收款，同时乙方提供收款人同等金额工程款发票交予甲方存档备案。乙方需提供银行账号供甲方转账支付款项使用。乙方账户信息如下：账户名称：__________________；开户银行名称：___________________；银行账号：__________________。此协议所签订的总工程款款项及增加工程的款项均由乙方负责缴纳至指定账户，否则甲方不予认可收款有效性及确认乙方实际收款金额。如由此造成损失由乙方承担全部责任。在施工过程中乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具陈设成品等，如造成损失应加倍赔偿。甲方在工程完工后有权留取工程总造价的______%作为室内装修质量保证金，待工程完工验收合格一年后返还给乙方。质量保证金期间如发生质量问题经协商无法解决的情况下，乙方须按照同期同类产品价格全部赔偿甲方经济损失后解除合同并将保留质量保证金退还余额给乙方。（注：质量保证金不计利息）。甲方在收到乙方提供的正规发票后必须按时支付工程款，否则每延误一天按工程总造价的百分之二收取违约金给乙方支付。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担赔偿责任。如甲方支付工程款时未能按时支付导致工期延误的工期顺延等责任由甲方承担。如甲乙双方擅自更改合同约定之款项支付方式则需事先征得对方同意并遵守合同内规定的支付款项原则外还需双方负责人签字认可生效并以补充条款约定作为凭证签订在本合同的后面及可视为有效条款更改无效无效款项认可等情况必须共同执行条款的要求一致违约同上规定责任双方责任追究和延期违约责任均以此条款视为合同补充约定双方同意接受上述约定处罚共同遵守共同履行本条款所有义务不得违反任何一方有违约情况的按上述条款责任处理延期顺延甲乙双方一致认可结算以现金转账或现金存款凭条等方式进行结算工程费用等工程款支付凭据均视为有效凭据并同时履行各自的权利和义务双方一致认可遵守诚信友好互惠互利的原则处理本合同的履行问题。乙方不得以任何理由拖欠工人工资等情况扰乱扰乱社会秩序以非正常方式或暴力等手段达到自己的诉求否则责任一切后果由当事人自行承担损失及相关责任的追究至合同履约等工程全部完毕的最终履行和问题解决终止协商解决方式依然按本合同上述规定的相应违约罚款或其他相应的办法同等实施绝不延期及时终止所有的延期欠款终结付事由有效达成互不纠缠无因果论维护自身利益追求个人的方式从此讲信弃利用其他经济和机械风险冲击转嫁打击报复等方式威胁他人的人身安全和财产安全杜绝杜绝不良社会风气蔓延做出良好信誉遵守法律精神建设和谐社会营造良好氛围本工程款付清后本合同自然失效若发生追讨欠款的由欠款人当地人民法院管辖及起诉人所在地的法律机构部门协助处理欠款的相应解决最终以判决书下达的金额偿付方受理有效证明并以法庭裁定和法庭判决最终认定强制执行事后欠款人不得以任何理由拒不履行否则采取一切手段包括强制性实施及强制性控制包括拘押拘留房产冻结或贷款等措施进行处理协调等视为强制执行一并实施同时相关诉讼费用包含不限于法院受理费用强制执行费用催款人的车旅费误工费及精神损失费等其他连带经济损伤全部由欠款方支付等相关款项依法赔偿给予执行必须得到良好的结果赔偿作为资金凭证协商方式未获书面下函解决欠款问题前不得擅自采取