2024年度跨江大桥建设劳务分包合约.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024年度跨江大桥建设劳务分包合约

本合同目录一览

第一条：劳务分包概述

1.1分包工程范围

1.2分包工程量

1.3分包工程质量标准

第二条：分包商的义务与责任

2.1分包商资质要求

2.2分包商施工组织与管理

2.3分包商施工材料与设备

第三条：合同价格与支付

3.1合同总价

3.2支付方式与时间

3.3价格调整机制

第四条：工期与进度

4.1合同工期

4.2进度计划与报告

4.3工期延误与延长

第五条：质量控制与验收

5.1质量管理体系

5.2施工过程监控

5.3工程验收标准与程序

第六条：安全文明施工

6.1安全管理体系

6.2安全事故处理

6.3环境保护与节能减排

第七条：合同变更与解除

7.1合同变更条件

7.2合同解除条件

7.3变更与解除的程序

第八条：违约责任与赔偿

8.1违约行为及责任

8.2赔偿金额计算及支付

8.3违约争议解决

第九条：争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点与机构

9.3仲裁结果的执行与承认

第十条：合同的生效、终止与解除

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除后的处理

第十一条：保密条款

11.1保密信息范围

11.2保密信息的使用与保护

11.3保密责任的解除

第十二条：法律适用与争议解决

12.1合同适用的法律

12.2争议解决方式

12.3法院管辖权

第十三条：其他条款

13.1合同的组成部分

13.2通知与联系方式

13.3合同的修订与补充

第十四条：附件

14.1附件列表

14.2附件内容的说明与解释

第一部分：合同如下：

第一条：劳务分包概述

1.1分包工程范围

（1）按照图纸和规范要求进行钢筋加工，并负责钢筋的运输、安装和焊接；

（2）负责混凝土的浇筑、养护和切割；

（3）负责模板的制作、安装、拆除和清理；

（4）负责现场劳务人员的管理和培训；

（5）负责施工过程中的安全防护和文明施工。

1.2分包工程量

分包商应按照总包商提供的工程量清单和施工图纸，完成相应的劳务作业。分包商应在合同约定的工期内完成分包工程量的百分之百。

1.3分包工程质量标准

分包商应按照总包商提供的技术规范和质量标准进行施工，保证分包工程的质量符合设计和规范要求。分包商应对其分包的工程质量承担全权责任。

第二条：分包商的义务与责任

2.1分包商资质要求

分包商应具备有效的营业执照、相关资质证书和安全生产许可证，并具备与分包工程相适应的施工技术和管理能力。

2.2分包商施工组织与管理

分包商应建立健全施工组织和管理制度，严格按照施工方案和进度计划进行施工，确保分包工程的质量和安全。

2.3分包商施工材料与设备

分包商应按照总包商的要求，提供合格的施工材料和设备，并保证其性能稳定、安全可靠。分包商应对提供的施工材料和设备的质量承担全权责任。

第三条：合同价格与支付

3.1合同总价

合同总价根据分包工程量清单和单价计算得出。合同单价在本合同附件中规定。

3.2支付方式与时间

（1）总包商应在分包商完成分包工程的每个节点后，按照约定的比例支付分包工程进度款；

（2）总包商应在分包工程验收合格后，支付分包工程尾款。

3.3价格调整机制

合同履行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。价格调整的具体办法在本合同附件中规定。

第四条：工期与进度

4.1合同工期

合同工期为____年____月____日至____年____月____日。

4.2进度计划与报告

分包商应按照总包商的要求，编制施工进度计划，并定期向总包商报告施工进度。

4.3工期延误与延长

（1）分包商因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任；

（2）因不可抗力或其他客观原因导致工期延误的，双方应协商延长合同工期。

第五条：质量控制与验收

5.1质量管理体系

分包商应建立健全质量管理体系，严格按照技术规范和质量标准进行施工，确保分包工程的质量。

5.2施工过程监控

总包商应加强对分包工程施工过程的监控，确保分包工程的质量符合设计和规范要求。

5.3工程验收标准与程序

分包工程验收应按照总包商提供的验收标准和方法进行。验收合格的，总包商应在验收报告上签字确认。

第六条：安全文明施工

6.1安全管理体系

分包商应建立健全安全管理体系，严格执行安全生产规章制度，确保施工现场的安全。

6.2安全事故处理

（1）分包商应立即报告发生的安全生产事故，并采取有