- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版建设工程施工合同二
合同编号:__________
合同各方确认,本合同文件(包括但不限于合同协议书、中标通知书(如有)、投标书及其附件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件)构成双方之间关于本项目的完整协议。除本合同另有约定外,合同一方发出的任何通知、批准、同意、拒收、要求或其他通信,均应以书面形式发出,并注明日期,方为有效。
一、合同主体
1.1发包人:
名称:________________
地址:________________
联系人:________________
联系电话:________________
1.2承包人:
名称:________________
地址:________________
联系人:________________
联系电话:________________
二、工程概况
2.1工程名称:________________
2.2工程地点:________________
2.3工程规模:________________
2.4工程概算投资额:________________
2.5工程质量标准:________________
2.6工程工期:自开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、合同价格
3.1合同总价:人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
3.2合同价格类型:固定总价。
3.3价格调整:除合同另有约定外,合同总价在合同签订后不予调整。
四、合同履行
4.1承包人应按合同约定的时间、质量和标准完成工程。
4.2发包人应按合同约定的时间和方式支付合同价款。
4.3发包人和承包人应按合同约定的时间和方式进行工程验收。
五、违约责任
5.1承包人未按合同约定完成工程的,应承担违约责任。
5.2发包人未按合同约定支付合同价款的,应承担违约责任。
5.3发包人和承包人未按合同约定进行工程验收的,应承担违约责任。
六、争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交中国__________仲裁委员会仲裁。
6.2仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。
七、其他约定
7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
7.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
发包人(盖章):________________
承包人(盖章):________________
签订日期:________________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1甲方变更:甲方有权根据项目需要对工程进行变更。如甲方提出变更,乙方应根据甲方的要求及时调整施工方案,并承担因变更引起的追加合同价款。
1.2甲方监督:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应配合甲方的监督工作,提供必要的资料和信息。
1.3甲方验收:工程竣工后,甲方有权进行验收。乙方应按照合同约定的标准进行自检,确保工程质量符合要求。验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量标准。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1乙方质量保证:乙方应对工程质量承担责任。工程竣工后,乙方应保证工程在保修期内正常使用,对于因施工质量问题导致的损失,乙方应承担赔偿责任。
2.2乙方进度控制:乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期,乙方应按照合同约定的方式向甲方支付违约金。
2.3乙方保密:乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密,不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务,乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1第三方中介职责:第三方中介应按照合同约定的职责,协助甲方和乙方完成合同的履行。第三方中介应保持中立立场,不得偏袒任何一方。
3.2第三方中介费用:第三方中介的费用由甲方承担。如因乙方原因导致第三方中介费用增加,乙方应承担相应的追加费用。
3.3第三方中介违约:如第三方中介未能按照合同约定履行其职责,甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。
一、附件列表:
1.合同协议书
2.中标通知书(如有)
3.投标书及其附件
4.专用合同条款及其附件
5.通用合同条款
6.技术标准和要求
7.图纸
8.已标价工程量清单或预算书
9.其他合同文件
二、违约行为及认定:
1.承包人未按合同约定完成工程的,属于违约行为。
2.发包人未按合同约定支付合同价款的,属于违约行为。
3.发包人和承包人未按合同约定进行工程验收的,属于违约行为。
4.第三方中介未能按照合同约定履行其
文档评论(0)