- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版建设工程和施工合同造价
合同编号:__________
合同各方信息:
名称:____________________
地址:____________________
联系人:__________________
联系电话:_______________
名称:____________________
地址:____________________
联系人:__________________
联系电话:_______________
一、工程概况
1.1本项目位于__________________,工程内容包括__________________。
1.2工程规模:__________________。
1.3工程质量标准:__________________。
1.4工程合同造价:人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。
二、合同工期
2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2竣工验收合格的时间及标准按照《建设工程质量管理条例》及国家相关法律法规执行。
三、承包商责任
3.1承包商应按照本合同约定的内容、质量标准、工期要求完成本项目。
3.2承包商应承担本工程一切施工安全责任,确保施工过程中不发生安全事故。
3.3承包商应承担本工程一切质量责任,确保工程质量达到约定的质量标准。
四、业主责任
4.1业主应按照本合同约定向承包商支付合同价款。
4.2业主应协助承包商办理本工程的各项手续,包括但不限于规划、建设、环保、消防等手续。
4.3业主应提供施工场地,确保施工场地符合施工要求。
五、合同价款及支付
5.1本项目合同价款为人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。
5.2业主分期向承包商支付合同价款,具体支付方式及进度如下:
(1)合同签订后七个工作日内,业主向承包商支付合同总价款的________%。
(2)工程进度达到________%时,业主向承包商支付合同总价款的________%。
(3)工程竣工验收合格后,业主向承包商支付合同总价款的________%。
5.3承包商应按照合同约定的时间和方式向业主提供合法有效的发票。
六、违约责任
6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的________%。
6.2承包商如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向业主支付违约金,违约金为本合同总价款的________%。
七、争议解决
7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。
7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。
8.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________
代表(签名):______________代表(签名):______________
签订日期:__________________
一、附件列表:
1.工程设计文件
2.施工图纸
3.工程量清单
4.材料及设备采购清单
5.施工组织设计
6.安全生产措施方案
7.质量保证措施方案
8.合同价款支付证明
9.工程竣工验收报告
10.工程保修书
二、违约行为及认定:
1.工期延误:承包商未按照合同约定的时间完成工程。
2.工程质量不符合约定:工程质量未达到合同约定的质量标准。
3.未能协助办理手续:业主未能协助承包商办理本工程的各项手续。
4.未能提供施工场地:业主未提供符合施工要求的施工场地。
5.未能支付合同价款:业主未按照合同约定的时间和方式向承包商支付合同价款。
6.其他违反合同约定的行为。
三、法律名词及解释:
1.建设工程:指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资项目。
2.施工合同:指发包人与承包人签订的,明确双方在建设过程中权利义务的书面协议。
3.工期:自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止的时间。
4.质量标准:指国家相关法律法规、行业标准、设计文件等对工程质量的要求。
5.违约金:违反合同约定的一方应向守约一方支付的赔偿金。
6.争议解决:对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过协商解决,协商不成时可向法院提起诉讼。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.工期延误:
解决办法:按照合同约
您可能关注的文档
- 2024版基站场地租赁合同书范本.docx
- 2024政工程施工合同范本资料大全.docx
- 2024版儿童游戏奖杯采购合同.docx
- 2024版工期延期补充协议书.docx
- 2024私人还款协议书范本.docx
- 2024民政局离婚协议书模板.docx
- 2024药师证租赁协议范本经典2.docx
- 2024版酒店食品订购合同协议.docx
- 2024施工合同范本大全资料大全.docx
- 2024版销售代理合同协议.docx
- 甘肃省河西五地2024_2025学年高二政治下学期联考试题含解析.doc
- 浙江省台州市五校联考2025届高三政治9月试题含解析.doc
- 陕西省延安市第四中学2024_2025学年高一物理上学期第二次质量检测试题含解析.doc
- 2024_2025学年高中语文第四单元模块综合检测二含解析新人教版必修4.doc
- 福建省莆田市仙游县郊尾中学2024_2025学年高二历史上学期第二次月考试题含解析.doc
- 河南省平顶山市汝州市实验中学2024_2025学年高二生物下学期期中试题含解析.doc
- 广东省汕头市潮阳区2024_2025学年高二政治上学期期末考试试题含解析.doc
- 广东省云浮市2025届高三语文9月调研试题含解析.doc
- 2025版高考英语考前冲刺练重点词汇练十七交通旅游.docx
- 广东省廉江市实验学校2024_2025学年高二历史下学期第九次限时训练试题B班.doc
文档评论(0)