有关建设工程施工合同3篇.docxVIP

有关建设工程施工合同3篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于：

1.甲方是_________工程项目的建设单位，具备发包条件。

2.乙方具有从事建筑活动的资质和能力，并愿意按照本合同约定完成本工程。

双方经友好协商一致同意，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，就_________工程项目（以下简称“本工程”）施工事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：_________

1.2巴黎位置：_________

1.3工程内容及规模：_________

1.4工程质量标准：按照国家现行相关建筑规范和标准执行。

第二条合同价款与支付方式

2.1合同总价款为人民币_________元整（￥_________）。其中：

（1）预付款：合同签订后7日内支付合同总价款的_________%作为预付款；

（2）进度款：按工程进度支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定；

（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后15日内支付剩余款项。

2.2支付方式：银行转账或双方认可的其他支付方式。

2.3发包人应当将工程款支付至承包人指定的账户，未按期支付工程款的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之五向承包人支付违约金。

第三条施工期限

3.1本工程施工期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

3.2如遇下列情况之一，工期相应顺延：

（1）因不可抗力导致无法正常施工；

（2）发包人未能按期提供施工现场或施工条件；

（3）设计变更等原因造成施工延期；

（4）发包人未能及时支付工程款影响施工进度；

（5）其他非承包人原因造成的延误。

第四条材料设备供应

4.1本工程所需主要材料、设备由承包人负责采购并保证符合设计要求及国家标准。

4.2发包人有权对承包人采购的材料、设备进行检验，不合格的材料、设备不得使用于本工程。

4.3承包人应向发包人提供材料、设备的合格证明文件及检测报告。

第五条工程变更

5.1在不影响工程质量和安全的前提下，任何一方提出工程变更要求时，均需以书面形式通知对方，并经双方协商一致后方可实施。

5.2因工程变更增加的费用由发包人承担；减少的费用从合同总价款中扣除。

第六条质量保修

6.1承包人对所完成工程质量负责，在保修期内出现质量问题，应及时无偿修复。

6.2保修期限为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

6.3保修期内因承包人原因造成返修的费用由承包人承担。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应赔偿对方全部直接经济损失。

7.2未经发包人同意，承包人擅自分包工程或将工程转包他人的，视为严重违约，发包人有权解除合同并要求承包人支付违约金。

7.3发包人未按期支付工程款超过30日的，除按本合同约定支付违约金外，还应赔偿因此给承包人造成的停工损失。

第八条争议解决

8.1双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。

8.2若协商不成，则提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他约定事项

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于：

1.甲方是_________工程项目的建设单位，具备发包条件。

2.乙方具有从事建筑活动的资质和能力，并愿意按照本合同约定完成本工程。

双方经友好协商一致同意，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，就_________工程项目（以下简称“本工程”）的施工事宜签订本合同。

第一条工程