建设工程承包合同协议书3篇.docxVIP

建设工程承包合同协议书3篇

篇1

甲方（发包方）：___________

法定代表人：_____________

地址：____________________

联系电话：________________

乙方（承包方）：___________

法定代表人：_____________

地址：____________________

联系电话：________________

鉴于甲方拥有位于_________（具体地址）的土地使用权，并计划在该地块上进行建设工程，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，现就甲方委托乙方承担本项目工程事宜，签订本建设工程承包合同协议书。

第一条工程概况

1.1工程名称：______________________________________________________

1.2工程地点：______________________________________________________

1.3建设规模及范围：________________________________________________

1.4工程内容：______________________________________________________

第二条工程承包方式

2.1本工程采用“包工包料”（或“包工不包料”、“包工部分包料”等）的方式由乙方承包。

2.2乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术标准完成全部或部分施工任务，并确保工程质量符合国家及地方有关标准。

第三条合同工期

3.1开工日期：____年__月__日

3.2竣工日期：____年__月__日

3.3如因不可抗力因素导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

第四条工程造价与支付

4.1工程总价款为人民币（大写）：_____________________元整。

4.2支付方式：

4.2.1预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。

4.2.2进度款：按工程进度分阶段支付，具体比例及时间节点见附件一。

4.2.3最终结算：工程竣工验收合格后15个工作日内，甲乙双方进行最终结算。

第五条材料设备

5.1乙方应使用符合国家标准和行业规范要求的材料设备，并提供相应的质量证明文件。

5.2甲方有权对进场材料进行抽检，不合格材料不得使用于本工程。

第六条工程质量与检验

6.1乙方应严格按照设计图纸和施工技术标准组织施工，确保工程质量达到国家规定的标准。

6.2施工过程中，甲方有权随时进行检查监督，并提出整改意见。

6.3工程竣工后，由甲方组织验收小组进行验收。验收合格后方可交付使用。

第七条安全生产与环境保护

7.1乙方应建立健全安全生产责任制，采取有效措施防止事故发生。

7.2施工现场必须设置明显的安全警示标志，并做好环境保护工作。

第八条变更与索赔

8.1合同履行过程中如需变更设计方案或增加工程量，须经双方协商一致，并签订补充协议。

8.2因甲方原因导致工程延期或停工造成的损失，乙方有权向甲方提出索赔。

第九条违约责任

9.1任何一方违反本合同约定给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

9.2若乙方未能按期完成工程，则每逾期一天，应向甲方支付合同总价0.5%的违约金；若逾期超过30天仍未完工，则视为严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。

第十条争议解决

10.1凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条其他事项

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

11.3未尽事宜，由双方另行协商确定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________

法定代表人（签字）：_______

日期：____年__月__日

乙方（盖章）：_____________

法定代表人（签字）：_______

日期：____年__月__日

附件一：工程进度及付款计划表

附件二：设计图纸及相关技术资料

附件三