2024建筑工程委托协议书范本.docx

2024建筑工程委托协议书范本

合同编号：__________

甲方：__________

乙方：__________

鉴于甲方为工程项目业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

二、合同范围与内容

2.1乙方负责本工程的施工，包括但不限于：

（1）施工图纸和施工方案的编制；

（2）工程材料的采购、储存和运输；

（3）施工人员的管理及安全培训；

（4）施工现场的临时设施搭建及拆除；

（5）工程质量、进度、安全等方面的控制；

（6）工程竣工后的验收及保修等。

2.2甲方应负责协调乙方与有关部门的关系，确保工程顺利进行。

2.3甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款。

三、合同价格与支付

3.1本工程的合同总价为：__________元（大写：_________________________元整）。

3.2甲方按工程进度支付工程进度款，具体支付时间及金额双方协商确定。

3.3工程竣工并经验收合格后，甲乙双方按照约定进行竣工结算，甲方支付竣工结算款。

3.4甲方支付的款项，乙方应出具相应的税务发票。

四、工程质量与验收

4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收分为初步验收和竣工验收，验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料。

4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

五、工期

5.1乙方应按照双方约定的工期完成工程施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

5.2工期顺延的情况包括：

（1）不可抗力因素；

（2）甲方原因导致工程停工；

（3）设计变更；

（4）其他双方协商确定的因素。

六、保密条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

七、违约责任

7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2违约金的计算方式为：违约方应支付给对方合同总价的__________%作为违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更

如甲方在合同履行过程中需要变更工程内容、规模、预算等，应提前通知乙方，并经双方协商一致后进行变更。变更导致的额外费用由甲方承担。

1.2甲方延期

如甲方原因导致工程延期，甲方应按照乙方实际窝工损失向乙方支付赔偿金。赔偿金计算方式为：每日赔偿金=合同总价×0.1%。

1.3甲方违约

甲方违反合同约定的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方质量保障

乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担因此产生的费用。

2.2乙方工期保障

乙方应按照双方约定的工期完成工程施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方实际损失向甲方支付赔偿金。赔偿金计算方式为：每日赔偿金=合同总价×0.1%。

2.3乙方保密

乙方应对在合同履行过程中所获悉的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。

三、第三方中介时的附加条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介应严格按照双方约定的职责和权限进行协调、监督和管理工作，确保工程顺利进行。

3.2第三方中介费用

第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介原因导致工程损失，第三方中介应承担相应责任。

3.3第三方中介违约

第三方中介违反合同约定的，甲方和乙方有权要求第三方中介支付违约金，并有权要求第三方中介赔偿因此造成的损失。

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.施工方案和施工组织设计

3.工程预算明细表

4.材料采购清单

5.施工进度计划

6.安全管理制度

7.质量检验标准

8.竣工验