建筑工程施工合同范本模板(2024版).docx

建筑工程施工合同范本模板(2024版)

合同编号：__________

鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的相关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内予以确认或提出修改意见。甲方确认的预算即为最终工程造价。

2.3乙方应保证工程质量，严格按照约定的标准和质量要求进行施工。如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的返工、维修等费用。

第三条合同履行

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.2乙方应严格按照约定的工程内容进行施工，不得擅自增减工程内容。如乙方确需增加或减少工程内容，应与甲方协商一致，并按照约定的价格进行调整。

3.3乙方应保证施工安全，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。

第四条支付方式

4.1甲方应按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款。具体付款节点和付款比例如下：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价的____%；

（2）工程进度达到____%时，支付合同总价的____%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价的____%。

4.2乙方应提供合法的税务发票，以便甲方进行税前扣除。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金为本合同总价款的____%。

5.2如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更工程

甲方在不影响乙方正常施工的情况下，有权根据工程实际情况变更工程内容、规模、设计等。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并报甲方审批。如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的责任。

1.2甲方监督权

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照约定的标准和质量要求进行施工。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供施工进度、质量等相关信息，并接受甲方的检查和验收。

1.3甲方临时停工要求

如甲方因特殊原因要求临时停工，乙方应立即停止施工，并妥善保管施工现场，确保工程安全。甲方应承担因停工导致的乙方损失。停工原因消除后，甲方应通知乙方恢复施工，乙方应按时恢复施工。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方质量保证

乙方应按照约定的标准和质量要求进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方赔偿金。

2.2乙方进度保证

乙方应按照约定的工期完成施工。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，向甲方支付赔偿金。

2.3乙方保密义务

乙方应对在施工过程中获得的甲方商业秘密和隐私信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介应按照甲乙双方的约定，负责协调、管理双方的施工事宜，确保工程顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议，并及时解决。

3.2第三方中介费用

第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照约定的方式支付。如双方未能就中介费用达成一致，双方可协商解决或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.3第三方中介的更换

如甲乙双方认为第三方中介未能履行职责，甲乙双方可协商更换中介。更换中介后，新中介应继续履行原中介的职责，并负责处理原中介遗留的问题。

3.4第三方中介