2024版工程室外施工合同范本.docx

2024版工程室外施工合同范本

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

一、工程概况

1.1工程名称：（工程全称）

1.2工程地点：（工程具体位置）

1.3工程内容：包括但不限于土建施工、水电安装、绿化种植、道路铺设等室外工程。具体工程内容以甲乙双方确认的工程量清单为准。

1.4工程规模：（工程规模描述）

1.5工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

1.6工程周期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

二、工程款的支付

2.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的单价和总价进行支付。

2.2甲方支付工程款的比例为：预付款____%，进度款____%，验收合格后支付剩余的____%。

2.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料，包括施工图、验收报告等。

2.4甲方应在收到乙方提交的工程资料后____个工作日内进行验收，并在验收合格后____个工作日内支付剩余工程款。

三、乙方的义务

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程的质量和安全。

3.2乙方应按照约定的工程内容和工程量进行施工，不得擅自变更工程内容。

3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.4乙方应保证工程的质量和安全，如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、甲方的义务

4.1甲方应按照约定的时间和金额支付工程款。

4.2甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

4.3甲方应协助乙方办理工程所需的各类手续。

4.4甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予补偿。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定的工程内容和工程量进行施工，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。

5.2乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

5.3甲方未按照约定的时间和金额支付工程款，乙方有权拒绝继续施工。

5.4因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：____年____月____日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求，采购指定供应商的材料。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方支付违约金。

1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供施工进度、工程质量等相关信息。

1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中，对工程的内容、规模、工期等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并告知甲方。

1.4甲方验收权：甲方有权对乙方完成的工程进行验收。乙方应按照甲方的验收要求，提供完整的工程资料，并配合甲方进行验收。

1.5甲方索赔权：如乙方未按照约定的工程内容和工程量进行施工，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。如乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方质量保证：乙方应对所施工的工程质量承担责任。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担修复费用及因此产生的相关损失。

2.2乙方工期保证：乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方延期完成工程，乙方应支付违约金，并承担甲方因此产生的损失。

2.3乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。如乙方泄露甲方秘密，乙方应承担相应的违约责任。

2.4乙方安全生产：乙方应按照相关法律法规，确保施工过程中的安全生产。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.5乙方资料提供：乙方应向甲方提供施工过程中所需的各类资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、验收报告等。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责：第三方中介应按照甲乙双方的要求，协助完成合同的签订和履行。包括但不限于协调甲乙双方的关系、监督工程进度和质量、处理合同纠纷等。

3.2第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲乙双方共同承担。双方应在合同中明确中介费用金额及支付方式。

3.3第三方中介违约责任：如第三方中介未按照甲乙双方的要求履行职责，导致合同纠纷或损失，第三方中介应承担相应的违约责任。

3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中