- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
合同编号:__________
合同各方:
甲方:
名称:__________
地址:__________
法定代表人:__________
联系电话:__________
电子邮箱:__________
乙方:
名称:__________
地址:__________
法定代表人:__________
联系电话:__________
电子邮箱:__________
鉴于甲方为水电暖工程项目的业主,乙方为具备相应资质的水电暖工程施工单位,双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方承揽甲方水电暖工程项目施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:__________
1.3工程规模:__________
1.4工程内容:__________
1.5工程总投资:__________
1.6工程质量标准:__________
二、合同主体
2.1甲方指派__________为甲方项目负责人,负责甲方项目事宜。
2.2乙方指派__________为乙方项目负责人,负责乙方项目事宜。
三、合同价格
3.1乙方承揽本工程的施工费用为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2乙方承诺按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工,保证工程价款真实、合理。
四、合同履行
4.1甲方按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款。
4.2乙方按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工。
4.3乙方应按照合同约定和国家相关法律法规,承担工程安全生产、质量监督、环境保护等责任。
4.4甲方应协助乙方办理工程施工所需的有关手续,为乙方提供施工场地、施工用水、用电等必要条件。
五、合同价款支付及结算
5.1甲方按照乙方实际完成工程量,按照合同约定的单价和总价进行支付。
5.2乙方完成工程后,应向甲方提交完整的工程资料,包括工程竣工报告、工程结算书等。
5.3甲方在收到乙方提交的工程资料后,应在合同约定的时间内进行审核,确认无误后支付剩余工程价款。
六、违约责任
6.1乙方未按照合同约定的时间、质量标准完成工程的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价的__________%。
6.2甲方未按照合同约定的时间支付工程进度款的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为应付款项的__________%。
6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的,甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。
6.4因乙方原因导致工程停工、窝工的,乙方应支付甲方相应的停工、窝工费用。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且剩余工程价款支付完毕之日终止。
8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
代表(签名):__________代表(签名):__________
签订日期:__________签订日期:__________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1甲方变更权:甲方有权根据项目实际情况,对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求,及时调整施工方案,并报甲方审批。变更导致的工程价款增减,按双方协商确定的方式进行调整。
1.2甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作,提供相关资料和信息,接受甲方及其委托的第三方单位的检查、检验和审计。
1.3甲方终止权:在合同履行过程中,如乙方严重违约或发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行,甲方有权终止合同。终止合同后,乙方应按照甲方要求,采取措施防止损失扩大,并承担相应责任。
1.4甲方索赔权:如乙方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定,甲方有权向乙方提出索赔。索赔金额包括但不限于乙方违约金、修复费用、甲方损失等。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1乙方工期保障:乙方应确保工程按照合同约定的时间进度顺利进行,如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付甲方违约金,违约金为合同总价的__________%。
2.2乙方质量保障:乙方应按照合同约定的质量标准完成工程施工,并承担工程质量验收责任。如工程验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,并承担整改费用。
2.3乙方安全生产:乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求,确保工程施工过程中的安全生产。如发生安全事故,乙方应承担相应责任,并按照甲方要求及时
您可能关注的文档
最近下载
- 申能(集团)有限公司行测笔试题库2022.pdf
- 第18课《我的白鸽》课件+2024—2025学年统编版语文七年级上册.pptx VIP
- 圣经与中国历史年对照表.doc
- Unit 4 Looking good,feeling good Reading 课件-高中英语牛津译林版(2020)必修第一册.pptx
- Traditional Chinese Festivals 中国传统节日微课教学设计.pdf
- 《第二章 直线和圆的方程》单元检测试卷与答案解析(共四套).docx
- (人教版)数学二年级上册计算题“天天练”习题卡,含100份题组.doc
- 第18课 我的白鸽 课件(共42张PPT) 2024-2025学年统编版语文七年级上册(2024).pptx VIP
- 医院管理交流课件_国家口腔医学质控中心工作报告.pptx
- 《中秋节》ppt课件(最新整理版).pptx VIP
文档评论(0)