- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
编号:__________
建设工程合同书管理制度(2024版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
建设工程合同书管理制度(2024版)
合同目录
第一章:总则
1.1合同签订依据
1.2合同适用范围
1.3合同当事人
1.4合同签订原则
第二章:合同主体资格
2.1发包人资格
2.2承包人资格
2.3合同主体权利与义务
第三章:工程概况
3.1工程名称
3.2工程地点
3.3工程规模
3.4工程内容
第四章:合同价格
4.1合同总价
4.2价格调整
4.3预付款
4.4进度付款
4.5竣工结算
第五章:合同履行
5.1施工准备
5.2施工进度
5.3工程质量
5.4安全生产
5.5环境保护
第六章:合同变更与解除
6.1合同变更
6.2合同解除
第七章:违约责任
7.1违约行为
7.2违约责任认定与处理
第八章:争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
第九章:合同的生效、终止与解除
9.1合同生效条件
9.2合同终止条件
9.3合同解除条件
第十章:合同附则
10.1合同的保管
10.2合同的修订
10.3合同的解除
第十一章:合同附件
11.1工程图纸
11.2技术规范
11.3工程量清单
第十二章:合同主体信息
12.1发包人信息
12.2承包人信息
第十三章:合同审批与签署
13.1合同审批流程
13.2合同签署方式
第十四章:其他约定
14.1保密条款
14.2知识产权保护
14.3不可抗力
合同编号_________
第一章:总则
1.1合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,由双方协商一致签订的。
1.2合同适用范围
本合同适用于_________(工程名称)的建设工程合同书管理制度。
1.3合同当事人
甲方(发包人):_________
乙方(承包人):_________
1.4合同签订原则
本合同的签订遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二章:合同主体资格
2.1发包人资格
甲方作为发包人,应具备_________(相关资质、资格等)。
2.2承包人资格
乙方作为承包人,应具备_________(相关资质、资格等)。
2.3合同主体权利与义务
双方按照合同约定行使权利、履行义务,确保工程顺利进行。
第三章:工程概况
3.1工程名称:_________
3.2工程地点:_________
3.3工程规模:_________
3.4工程内容:_________
第四章:合同价格
4.1合同总价
本合同总价为人名币_________元(大写:_________元整)。
4.2价格调整
合同价格根据_________(调整因素)进行调整,具体调整方式如下:_________。
4.3预付款
甲方应在合同签订后_________天内,向乙方支付预付款,预付款金额为合同总价的_________%。
4.4进度付款
乙方按照工程进度完成相应工程后,甲方按照合同约定的比例支付进度付款。
4.5竣工结算
工程竣工后,双方按照合同约定的方式进行竣工结算。
第五章:合同履行
5.1施工准备
乙方负责施工前的准备工作,包括:_________。
5.2施工进度
乙方应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。
5.3工程质量
乙方应保证工程质量符合国家相关标准和合同约定,如有质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任。
5.4安全生产
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,做好施工现场的安全生产管理工作。
5.5环境保护
乙方应遵守国家环境保护法律法规,做好施工现场的环境保护工作。
第六章:合同变更与解除
6.1合同变更
合同变更应书面协议,并经双方签字盖章确认。
6.2合同解除
合同解除应书面协议,并经双方签字盖章确认。
第七章:违约责任
7.1违约行为
包括但不限于:_________。
7.2违约责任认定与处理
违约方应承担相应的违约责任,具体责任认定与处理方式如下:_________。
第八章:争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
如选择诉讼方式解决争议,双方同意提交至_________(法院名称)诉讼;如选择仲裁方式,双方同意提交至_________(仲裁委员会名称)仲裁。
第九章:合同的生效、终止与解除
9.1合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2合同终止条件
合同终止
文档评论(0)