2024换热站施工合同范本.docx

2024换热站施工合同范本

合同编号：__________

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

一、工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同价格

2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、设备费、施工费、监理费、验收费、质保金等所有费用。

2.3合同价格采取固定价格方式，不因材料价格、人工费用等变化而调整。

三、合同工期

3.1双方确认，本工程的合同工期为__________天。

3.2开工日期：__________年__________月__________日。

3.3竣工日期：__________年__________月__________日。

3.4工期顺延的情形：

（1）因业主原因导致工程停工、复工的，工期顺延天数按实际停工天数计算。

（2）因不可抗力因素导致工程无法正常进行的，工期顺延天数按实际情况计算。

四、质量标准

4.1双方确认，本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准的要求。

4.2工程质量保证期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。

五、付款方式及进度

5.1双方确认，本工程的付款方式分为三次，具体付款比例和时间如下：

（1）合同签订后__________天内，业主支付施工方工程总价的__________%作为预付款。

（2）工程进度达到__________%时，业主支付施工方工程总价的__________%作为进度款。

（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方工程总价的__________%作为尾款。

5.2施工方开具等额的正规发票，业主按付款比例支付。

六、违约责任

6.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

6.2施工方未按合同约定的工期完成工程的，应按__________元/天向业主支付违约金。

6.3业主未按合同约定的付款时间支付款项的，应按__________元/天向施工方支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且尾款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.材料采购清单

4.设备供应合同

5.施工方案

6.工程进度计划

7.质量检验标准

8.付款凭证

9.工程验收报告

10.保修条款

二、违约行为及认定：

1.施工方未按合同约定的工期完成工程的，视为违约。

2.施工方未按合同约定的质量标准完成工程的，视为违约。

3.业主未按合同约定的付款时间支付款项的，视为违约。

4.双方未按合同约定的方式解决争议的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.换热站施工合同：指甲方（业主）与乙方（施工方）就换热站工程的施工事项达成的一致协议。

2.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总费用，包括设计费、材料费、设备费、施工费等。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

4.质量保证期：指工程竣工验收合格后，施工方对工程质量承担保证责任的期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定的违约金条款向施工方追讨违约金，或协商延长工期。

2.工程质量问题：

解决办法：要求施工方按照合同约定的质量标准进行整改，或协商赔偿损失。

3.付款纠纷：

解决办法：查看合同约定的付款条款，要求业主按照约定时间支付款项，或协商解决。

4.争议解决：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.城市供暖系统建设

2.工业生产过程中的热能交换

3.中央空调系统的热交换

4.环保领域的废弃物热能利用

5.各类热能供应站的施工及改造