铺设小区路面的施工合同4篇.docxVIP

铺设小区路面的施工合同4篇

篇1

铺设小区路面的施工合同

甲方（委托方）：______________（以下简称“甲方”）

乙方（承包方）：______________（以下简称“乙方”）

鉴于甲乙双方为铺设小区路面事宜，特订立本合同，共同遵循自愿、平等和诚实信用的原则，共同遵守以下约定：

第一条工程内容

1.1甲方要求乙方对小区的路面进行铺设，包括但不限于清理现有路面，浇筑混凝土，安装路灯和标线等。

1.2工程地点：______________。

1.3工程开始时间：______________，结束时间：______________。

1.4工程预算：金额为______________。

第二条工程进度

2.1乙方应按照合同约定的时间节点，确保工程按时完工。

2.2若因乙方原因导致工程延误，应按照延误天数支付甲方违约金。

第三条施工标准

3.1乙方应按照国家相关规定和行业标准进行施工，确保工程质量。

3.2施工过程中如发现问题，应立即通知甲方，与甲方商定解决方案。

第四条交付验收

4.1工程完工后，乙方应按照约定时间通知甲方进行验收。

4.2验收合格后，乙方有权要求甲方支付剩余工程款。

第五条保修期

5.1工程验收合格后，乙方应提供一年的保修期，保修期内如出现因乙方原因导致的质量问题，乙方应免费维修。

第六条保密条款

6.1乙方应对甲方提供的所有信息和资料保密，不得泄露给第三方。

6.2本合同签署后，任何双方未经授权不得擅自修改合同内容。

第七条违约责任

7.1若任何一方未履行合同规定的义务，构成违约，应承担相应的法律责任。

7.2如因不可抗力因素导致工程无法继续，双方可协商解除合同。

第八条合同变更

8.1本合同如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式修改合同内容。

第九条争议解决

9.1本合同如发生争议，双方应先友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他事项

10.1本合同自双方签字生效。

10.2本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

签订日期：__________签订地点：__________

篇2

铺设小区路面的施工合同

甲方（委托方）：____小区业主委员会

乙方（承包方）：____施工公司

鉴于甲方拟对小区内部的道路进行铺设和改造工程，为了双方的合作顺利进行，经过友好协商，特订立以下施工合同：

第一条项目名称：小区道路铺设工程

第二条项目地点：____小区

第三条项目内容：

1.铺设小区内部主要道路的路面，包括拆除旧路面、打造新路面、安装路灯等相关设施。

2.完成工程所需的全部材料采购、施工设备租赁等。

第四条项目工期：工期为____天，具体工期根据实际情况另行协商确定。

第五条价格及支付方式：

1.本工程总造价为____万元（大写：____万元整）。

2.工程款项支付方式：按进度支付，分____次支付，每次支付的比例为____%。

第六条质量保证：

1.乙方承诺施工单位为合法注册公司，施工人员持证上岗。

2.承包方对工程质量负责，承诺按照相关规定完成施工任务。

3.工程竣工验收合格后，甲方同意支付尾款。

第七条竣工验收：

1.施工单位在工程竣工后，应邀请甲方进行验收。

2.若工程存在质量问题，乙方应按照要求及时处理，直至完全符合验收标准。

第八条违约责任：

1.若乙方未能按约定工期完成工程，每延迟一天将按总造价的____%向甲方支付违约金。

2.若乙方在工程施工中出现质量问题，乙方应承担相应的返工费用，并按相关规定进行处理。

第九条保险责任：

1.施工期间，乙方应购买施工意外险，确保施工过程中工人人身安全，如发生意外，乙方应及时报备保险公司进行理赔。

第十条法律适用及争议解决：

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

甲方（委托方）：____小区业主委员会

乙方（承包方）：____施工公司

签订日期：____年____月____日

以上是关于小区路面铺设的施工合同，希朇本次合作