建设工程拆迁合同4篇.docx

建设工程拆迁合同4篇

篇1

建设工程拆迁合同

一、甲方（拆迁方）与乙方（承建方）就本工程的拆迁事宜，经协商一致，达成如下协议：

二、拆迁范围：本工程的拆迁范围包括以下建筑物和设施：

1.拆迁建筑物：具体名称、地址、建筑面积、用途等；

2.拆迁设施：具体名称、位置、规模、用途等。

三、拆迁方式：拆迁方式采用__________方式，具体操作步骤由双方协商确定。

四、拆迁工期：拆迁工期自__________年月日起，至__________年月日止，乙方应在规定时间内完成全部拆迁工作。

五、拆迁费用：拆迁费用由甲乙双方协商确定，其中包括建筑物和设施的评估价值、拆迁费、限期搬迁费、补偿费、补助费等，具体金额为__________万元。拆迁费用的支付方式为__________（一次性支付/分期支付），具体支付时间由双方协商确定。

六、拆迁标准：拆迁标准按照国家有关规定执行，乙方在拆迁过程中应做到无人伤亡、无财产损失，并保证拆迁现场整洁有序。

七、违约责任：任何一方违反合同规定，需承担相应的违约责任。如一方违约造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、合同解除：本合同一经签署即生效，若出现特殊情况需解除合同的，需要提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致确定解除的方式及赔偿标准。

九、争议解决：因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。如果无法协商解决，应提交__________仲裁地（或法院）裁决。

十、合同附件：本合同的附件包括但不限于以下文件：

1.拆迁范围图纸；

2.拆迁费用清单；

3.拆迁工期计划表；

4.拆迁标准规定；

5.其他双方认为需要明确的文件。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________年月日止。若双方需延长合同期限的，需提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致确定延长的方式及费用标准。

十二、本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

签订日期：__________年____月____日

以上是关于建设工程拆迁合同的内容，双方在签署合同前应明确各自的权利和责任，并遵守合同条款，确保拆迁工作的顺利进行。希望双方合作顺利，达成共赢的目标。

篇2

建设工程拆迁合同

一、合同双方

甲方（委托方）：___________（单位或个人名称）、法定代表人或负责人：___________、联系地址：___________、联系电话：___________。

乙方（承接方）：___________（单位或个人名称）、法定代表人或负责人：___________、联系地址：___________、联系电话：___________。

二、合同内容

1.甲方委托乙方负责对以下建设工程项目进行拆迁工作：___________（项目名称）、地点：___________、范围：___________。

2.拆迁工作内容包括但不限于：设计方案制定、征地拆迁方案编制、相关手续办理、拆迁工作实施、安全保障、环境保护、清理整理等工作。

3.拆迁工作的期限为___________（具体时间），甲方应在该时间内完成拆迁工作并移交相应的拆迁资料。

4.乙方应确保拆迁工作的质量和安全，尽可能减少对周边居民和环境的影响。

5.如果因乙方原因造成工程拆迁延误或出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照事先约定的赔偿标准进行赔偿。

6.甲方应按照合同约定的进度和资金支付给乙方，确保拆迁工作的顺利进行。

7.完成拆迁工作后，乙方应将相关的资料和报告移交给甲方，并在验收合格后办理相应的手续。

8.若双方因拆迁工作发生纠纷，应协商解决。若协商无果，可依法向有关部门申请调解或仲裁。

三、合同变更

1.若因工程变更或其他不可抗力因素导致拆迁工作需要调整，应及时协商并签订书面变更协议。

2.双方应保持通畅的沟通，确保拆迁工作的顺利进行。

四、合同解除

1.若因一方违约或其他原因需要解除合同，应提前通知对方并书面通知，合同解除后双方应协商处理剩余问题。

2.若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，合同自动解除，双方不承担违约责任。

五、其他事项

1.本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：___________（盖章）