建设工程劳务分包合同示范文本.docxVIP

建设工程劳务分包合同示范文本

GF

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

中华人民共和国建设部

二三年六月十八日

目录

第一部分合同协议书

第二部分通用条款

第三部分专用条款

第四部分合同附件

第一部分合同协议书

发包人（全称）：（填写甲方全称）

住所：

（若为法人的）法定代表人、联系电话：

承包人（全称）：（填写乙方全称）

住所：

（若为法人的）法定代表人、联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程质量标准：

5.工程造价：

二、承包范围和内容

乙方的承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同总工期为_____天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同价款（人民币大写）：

六、组成合同的文件

1.本合同协议书

2.通用条款

3.专用条款

4.合同附件

七、本合同的生效与终止

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，在竣工并支付完合同价款后终止。

八、违约责任

符合下列情况之一，甲方应承担违约责任：

1.未按合同约定的时间和要求提供施工场地、创造施工条件。

2.未按合同约定的时间和要求交付施工图纸、提供施工技术资料、支付预付款和工程进度款。

3.未按合同约定的时间验收，未按期支付工程款。

4.甲方未履行其它本合同约定应承担的责任。

符合下列情况之一，乙方应承担违约责任：

1.未按合同约定的时间完成承包范围内各项工作。

2.未达到合同约定的质量、安全、环保标准。

3.承包人将工程项目转包、违法分包。

4.乙方未履行其它本合同约定应承担的责任。

九、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

提交仲裁委员会仲裁。

依法向人民法院起诉。

十、其他约定事项

十一、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

签订日期：

年月日

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

签订日期：

年月日

第二部分通用条款

1.本合同中有关词语的含义与本合同第二部分的《合同协议书》中定义相同。

2.本合同中涉及到的行业标准、规范等，按照国家统一的规范执行。

3.乙方应严格遵守国家和地方有关劳动保护、安全生产等法律法规的规定，保障劳动者的合法权益。

4.乙方应根据甲方的要求，编制施工组织设计、施工方案、施工进度计划等，报送甲方批准。

5.乙方应按时足额支付劳务作业人员工资，不得克扣或无故拖欠。

6.甲方应按照合同约定及时支付工程款，督促乙方按时足额支付劳务作业人员工资。

7.本合同中甲方支付乙方的款项，应以人民币转账方式进行。

8.本合同双方约定：

9.本合同双方对合同内容的变更或补充，应以书面形式进行。

10.本合同双方约定的其他事项。

第三部分专用条款

1.本合同中未注明的其他事项，均按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定执行。

2.本合同双方约定：

第四部分合同附件

1.施工图纸

2.工程报价单

3.工程变更单

4.其他相关文件

（注：合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。）

建设工程劳务分包合同示范文本（1）

GF

发包方（全称）：_________________________

承包方（全称）：_________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：_________________________

1.2工程地点：_________________________

1.3工程规模：_________________________

1.4分包范围：_________________________

1.5工期：_________________________

第二条劳务分包人资格

2.1分包人应具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

2.2分包人应具有劳务分包资质。

2.3分包人应持有工商行政管理部门核发的营业执照。

第三条工程质量标准

3.1分包人应按照国家工程建设强制性标准、有关施工验收规范等标准规范施工，并接受发包方、监理人的质量监督。

3.2分包人应建立健全的