机电工程建筑施工合同.docx

机电工程建筑施工合同

合同编号：__________

机电工程建筑施工合同

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于：

1.业主为机电工程的建设需要，拟委托施工方进行建筑施工；

2.施工方具备相应的施工资质和能力，愿意承担上述施工任务；

3.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1本合同的施工内容包括：

（1）机电工程的施工图纸及施工方案所示的所有建筑施工工作；

（2）施工方应按照业主的要求，提供与施工相关的技术支持和服务；

（3）施工方应承担施工过程中的安全防护、环境保护等责任。

1.2施工方应按照双方约定的施工进度和质量标准完成施工任务。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价款包括施工方完成施工任务所需的全部费用，包括人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等。

2.3合同价款支付方式如下：

（1）业主自本合同签订之日起____日内，向施工方支付合同总价款的____%；

（2）施工方完成施工任务的____%，经业主验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的____%；

（3）施工方完成施工任务的全部工作，经业主验收合格后，业主向施工方支付剩余的合同总价款。

第三条施工期限

3.1施工方应按照双方约定的施工计划，保证本合同施工任务的完成。

3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。

3.3业主应按约定提供施工条件，如因业主原因导致施工进度延误，施工方有权要求业主支付相应的违约金。

第四条质量标准

4.1施工方应按照施工图纸、施工方案和施工规范的要求进行施工，保证施工质量。

4.2施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的检查、监督和验收。

4.3工程验收合格后，施工方应按照业主的要求提供相关资料和保修服务。

第五条保密条款

5.1施工方应对在施工过程中获得的业主的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经业主书面同意，不得向第三方披露。

5.2业主应对施工方提供的施工技术、工艺等予以保密，未经施工方书面同意，不得向第三方披露。

第六条违约责任

6.1施工方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

6.2业主如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向施工方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

第七条争议解决

7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。

7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工任务完成且验收合格之日终止。

甲方（业主）：__________

乙方（施工方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.施工规范

4.施工资质证明

5.施工人员名单

6.材料采购清单

7.设备租赁合同

8.保险证明

9.安全生产责任书

10.环保措施方案

11.业主提供的施工场地相关文件

12.双方签订的保密协议

13.工程验收报告

14.保修服务协议

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的施工进度完成施工任务，视为违约。

2.施工方施工质量不符合约定标准，视为违约。

3.施工方未按照约定保守业主的商业秘密和技术秘密，视为违约。

4.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。

5.业主未按照约定提供施工条件，导致施工进度延误，视为违约。

6.双方其他违反合同约定的行为。

三、法律名词及解释：

1.机电工程：指利用机械设备、电气设备等技术手段进行的建设项目。

2.施工方：指具有相应资质和能力，承担建筑施工任务的企业或个人。

3.业主：指承担机电工程建设任务的单位或个人。

4.合同价款：指双方约定的施工任务完成所需支付的费用。

5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

6.验收合格：指工程质量、安全、进度等各方面达到约定的标准。

7.保修服务：指施工方在一定期限内对施工质量问题提供维修、更换等服务。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订补充协议。

2.施工质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新验收，直至符合标准。

3.合同价款支付纠纷：

解决办法：双方核对合同条款，协商解决，必要时可申请仲裁或诉讼。

4.施工安全事故：

解决办法：立即上