苗圃施工合同签订判决申诉.docx

苗圃施工合同签订判决申诉

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为苗圃的业主，乙方为苗圃施工方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同。

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同工期

2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。

2.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

三、工程质量

3.1工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范和标准。

3.2乙方应按照甲方的要求和技术标准施工，确保工程质量。

3.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准。

四、工程造价及支付

4.1工程造价为：__________元（大写：_______________________元整）。

4.2甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付工程进度款。

4.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余工程款。

4.4支付方式为：__________（银行转账、现金等）。

五、违约责任

5.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

5.2乙方工程质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方无偿返工，直至达到验收标准。

5.3甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权按合同约定向甲方追究违约责任。

六、争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

附件：__________（包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术要求等）

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为苗圃的业主，乙方为苗圃施工方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同。

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同工期

2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。

2.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。

三、工程质量

3.1工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范和标准。

3.2乙方应按照甲方的要求和技术标准施工，确保工程质量。

3.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准。

四、工程造价及支付

4.1工程造价为：__________元（大写：_______________________元整）。

4.2甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付工程进度款。

4.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余工程款。

4.4

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.技术要求

4.工程量清单

5.材料及设备清单

6.施工组织设计

7.安全生产措施

8.质量保证措施

9.工程验收标准