机械工程施工合同格式.docx

机械工程施工合同格式

合同编号：__________

鉴于甲方为工程项目的建设、施工、安装、调试、验收、保修等工作，需与乙方签订本合同，明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程预算：________________

第二条合同工期

2.1开工日期：________________

2.2竣工日期：________________

2.3工期延误：如非乙方原因导致工期延误，甲方应按约定向乙方支付违约金。

第三条工程质量

3.1质量标准：本工程质量应达到国家及行业相关标准和要求。

3.2质量验收：甲方应组织验收，乙方应按约定时间、质量要求完成工程。

3.3质量保修：乙方对工程质量实行三年质保，质保期内免费提供维修服务。

第四条合同价款及支付

4.1合同总价：本工程合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2支付方式：甲方分期向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；

（4）剩余10%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方七个工作日内支付给乙方。

4.3支付条件：乙方按合同约定完成工程，并提供相关发票。

第五条违约责任

5.1甲方违约：甲方未按约定时间支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

5.2乙方违约：乙方未按约定时间、质量要求完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程预算书和报价单

3.甲方资质证明文件

4.乙方资质证明文件

5.工程验收标准和流程

6.质量保修协议

7.付款凭证和收据

8.工程进度报告和验收报告

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付合同价款：认定标准为付款期限到期后七个工作日内未支付。

2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等：认定标准为影响乙方正常施工的情况。

3.乙方未按约定时间、质量要求完成工程：认定标准为工程进度滞后于合同约定时间，或工程质量未达到合同约定的标准。

4.乙方使用不合格材料、设备或工艺：认定标准为检测报告显示材料、设备或工艺不合格。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。

4.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。

5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量实行保修的时间。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，确保工程按期完成。

2.质量问题：立即停工，查找原因，修复问题，重新验收。

3.付款纠纷：查看付款条款，提供相关凭证，协商解决。

4.合同变更：双方协商一致，签订补充协议。

5.争议解决：友好协商，无法解决的可向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.机械设备安装工程

2.工业生产线改造工程

3.建筑工程施工

4.电力工程施工

5.管道工程施工

6.环保工程施工

7.各类基础设施建设项目