非开挖施工合同的合同目标.docx

非开挖施工合同的合同目标

合同编号：__________

非开挖施工合同

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

鉴于：

1.业主有权对其拥有的地下管线进行改造和扩建；

2.施工方具备非开挖施工的技术和经验，愿意为业主提供非开挖施工服务；

3.双方本着平等互利的原则，同意签订本合同，明确双方的权利和义务。

第一条合同范围

1.1本合同非开挖施工范围包括但不限于：

（1）管道铺设；

（2）管道改迁；

（3）管道修复；

（4）其他与非开挖施工相关的工程。

1.2施工方应按照业主的要求，完成施工范围内的非开挖施工任务。

第二条合同价格

2.1施工方应按照本合同约定的施工内容和工程量，向业主支付合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同总价款包括但不限于：

（1）施工材料费用；

（2）施工设备费用；

（3）施工人员工资及福利；

（4）其他与施工相关的费用。

2.3合同总价款支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的50%作为预付款；

（2）施工完成后，业主向施工方支付合同总价款的50%作为进度款；

（3）剩余的合同总价款作为质量保证金，待质保期结束后支付。

第三条施工期限

3.1施工方应按照本合同约定的施工内容，自合同签订之日起____个工作日内完成施工。

3.2施工方如因特殊情况无法按期完成施工，应提前向业主书面申请延期，延期时间不得超过____个工作日。

3.3施工方未按约定时间完成施工的，每延期一日，应向业主支付合同总价款的____%作为违约金。

第四条施工质量

4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范和业主的要求进行施工，确保施工质量。

4.2施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的监督和检查，对不符合质量要求的部分及时整改。

4.3施工完成后，施工方应向业主提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工记录等。

4.4施工方应对其施工的管线承担质量保证责任，质保期为____年，自施工完成之日起计算。

第五条安全生产

5.1施工方应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和业主的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。

5.2施工方应确保施工现场的安全，防止安全事故的发生，如因施工方原因导致安全事故的，施工方应承担全部责任。

5.3施工方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染环境。

第六条合同的变更和解除

6.1合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。

6.2双方同意变更或解除合同时，应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。

6.3合同变更或解除导致的损失，由责任方承担。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.2双方在争议解决过程中，应保持施工场地的稳定，确保工程进度不受影响。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工记录

3.施工资质证明

4.安全生产许可证

5.施工人员名单

6.施工设备清单

7.材料供应商资质证明

8.质量保证金支付凭证

9.延期申请书

10.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定时间完成施工，认定违约。

2.施工方施工质量不符合约定，认定违约。

3.施工方未接受业主及相关部门的监督和检查，认定违约。

4.施工方未按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，认定违约。

5.施工方未做好施工现场的安全生产管理工作，认定违约。

6.施工方未做好施工现场的环境保护工作，认定违约。

7.双方未按约定变更或解除合同，认定违约。

三、法律名词及解释：

1.非开挖施工：指在不开挖地面的情况下，利用专用设备进行管道铺设、改迁、修复等施工方式。

2.质保期：指施工方对施工质量承担保证责任的期限。

3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，向对方支付的赔偿金。

4.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施，确保人员安全和设备完好。

5.延期：指施工方因特殊情况无法按期完成施工，向业主申请延长施工时间。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方可协商调整施工时间表，并根据实际情况协商延期费用。

2.施工质量问题：如发现施工质量问题，业主有权要求施工方及时整改，必要时可请