建筑保温岩棉施工合同样本.docx

建筑保温岩棉施工合同样本

合同编号：__________

合同各方：

完整名称：____________________

地址：________________________

联系人：______________________

联系电话：_____________________

完整名称：____________________

地址：________________________

联系人：______________________

联系电话：_____________________

鉴于业主准备对其建筑物进行保温岩棉施工，以提高能源效率和舒适度，并且施工方具备完成该施工任务的能力和经验，双方为了明确各自的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：对上述建筑物进行建筑保温岩棉施工，包括但不限于材料选购、施工安装、调试检测等。

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

二、合同价格及支付方式

2.1双方确认，施工方按本合同约定的施工内容和质量要求完成施工，业主应支付施工方合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2支付方式：

（1）合同签订后，业主支付施工方合同总价款的30%作为预付款；

（2）施工过程中，施工方按工程进度向业主提交进度款申请，业主支付施工方已完成工程价款的50%；

（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的20%作为尾款。

2.3施工方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付相应款项。

三、施工期限

3.1本工程施工期限为____个月，自施工方进入施工现场之日起计算。

3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按合同总价款的____%向业主支付违约金。

3.3业主应按合同约定提供施工条件，如因业主原因导致施工进度延误，施工方不承担责任。

四、施工质量

4.1施工方应按照国家和行业的施工标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2施工方应使用符合国家标准的材料和设备，确保施工过程中的安全和环保。

4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，直到达到合同约定的质量标准。

五、保密条款

5.1施工方应对在施工过程中了解的业主的非公开商务信息、技术信息、客户信息等保密信息予以保密。

5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2本合同约定的违约金比例为合同总价款的____%。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

合同各方当事人：

鉴于：

2.施工方具备项目施工的资质和能力，愿意承担项目的施工任务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商确定项目施工的相关事宜。

现经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同范围与工程量

1.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及技术要求，完成项目范围内的建筑保温岩棉施工。

1.2施工方应保证施工质量，确保项目达到约定的技术指标和验收标准。

第二条合同价格与支付

2.1本合同的项目施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2业主应按照双方约定的付款节点和付款比例，向施工方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：

（1）预付款：合同签订后7个工作日内，业主向施工方支付合同价款的30%；

（2）进度付款：按照项目实际完成进度，业主向施工方支付合同价款的60%；

（3）验收付款：项目验收合格后，业主向施工方支付合同价款的10%。

2.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付合同价款。

第三条施工期限与质量保证

3.1施工方应按照双方约定的施工计划，保证项目在合同约定的施工期限内完成。

3.2施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主要求，保证项目