建设工程施工合同履约2024年通用.docxVIP

建设工程施工合同履约2024年通用

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于：

2.承包商愿意接受业主的委托，为业主完成该工程的施工；

一、工程概述

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程质量标准：________________

1.6工程总价：________________

二、合同工期

2.1开工日期：________________

2.2竣工日期：________________

2.3工期延误：如非承包商原因导致工程延期，双方可协商顺延工期，并按实际情况调整工程价款。

三、工程质量

3.1承包商应按照约定的工程质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.2业主有权对施工过程及工程质量进行监督检查，承包商应予以配合。

3.3工程验收：工程完成后，业主有权组织验收。承包商应按约定时间提交完整的施工资料，配合业主进行验收。

四、工程价款及支付

4.1工程总价：根据双方协商，工程总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

4.2支付方式：

（1）双方签订合同后，业主支付承包商工程总价30%的预付款；

（2）工程进度达到约定的关键节点时，业主支付相应进度款；

（3）工程验收合格后，业主支付承包商剩余的工程价款。

4.3支付时间及方式：具体支付时间及方式由双方在补充协议中约定。

五、违约责任

5.1承包商违约：如承包商未按约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为工程总价的2%。

5.2业主违约：如业主未按约定时间支付工程价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应付款项的1%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1合同的签订、修改、解除、终止和解除后的事宜，均应当采用书面形式。

7.2双方应遵守国家相关法律法规，不得非法转包、分包工程。

7.3双方应保守合同及工程相关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。

7.4合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

八、合同附件

8.1附件一：工程设计文件

8.2附件二：施工图纸

8.3附件三：工程量清单

8.4附件四：其他相关文件

甲方（业主）：

乙方（承包商）：

签订日期：________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商。承包商应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量、数量及供应时间。如承包商未按照甲方要求采购，甲方有权要求承包商承担相应的违约责任。

1.2甲方监督权：甲方有权对承包商的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、工程质量、安全文明施工等方面。承包商应予以配合，并提供必要的便利条件。

1.3甲方变更权：甲方在不改变工程总价的前提下，有权根据实际情况对工程的设计、施工内容等进行变更。承包商应及时根据甲方的变更要求进行调整，并保证工程质量。

1.4甲方验收权：甲方有权组织工程验收。验收不合格的，承包商应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方质量保障：乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为工程总价的2%。

2.2乙方工期保障：乙方应确保按约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为工程总价的1%。

2.3乙方保密义务：乙方应对合同及工程相关的商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为人民币10万元。

2.4乙方配合验收：工程完成后，乙方应按照甲方要求提交完整的施工资料，并配合甲方进行验收。如乙方未按照甲方要求提交施工资料或拒绝配合验收，乙方应承担违约责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责：第三方中介应按照甲乙双方的要求，协助完成工程的相关事宜，包括但不限于工程款的支付、合同的履行、工程验收等。

3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。如甲乙双方未约定费用承担比例，则双方按照各自实际收益的比例承担。

3.3第三方中介的违约责任：如第三方中介未按照甲乙