防水工程施工合同4篇.docxVIP

防水工程施工合同4篇

篇1

防水工程施工合同

一、合同双方

委托方（甲方）：

单位名称：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

承包方（乙方）：

单位名称：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

二、工程名称及工程地址

工程名称：

工程地址：

三、工程内容及要求

1.本合同的工程内容为防水工程，包括但不限于建筑物屋面、墙面、地下室等防水处理工程。

2.乙方应按照国家相关法规和标准进行防水工程的施工，确保工程质量符合规定标准。

3.乙方应提供符合要求的施工方案，并按照方案要求进行施工。

4.乙方应采取有效措施保证工程施工过程中的安全，并遵守相关法规，确保工程施工期间不发生安全事故。

5.乙方应做好工程进度管理，按照合同约定的时间节点完成工程。

6.在工程完工验收之后，乙方应提供完整的施工记录及相关资料。

四、工程价格及付款方式

1.工程总价为：（大写）人民币（小写）元整。

2.乙方应按照以下付款方式进行付款：

（1）工程开工前，甲方支付工程总价的30%作为预付款。

（2）工程进行到一定阶段，甲方支付工程总价的50%作为第二期款。

（3）工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付工程总价的20%作为尾款。

五、工程质量保证及保修期

1.乙方应对所承建的防水工程负责，工程质量必须符合《建筑工程质量验收标准》规定。

2.工程竣工后，乙方应提供一年的免费保修期，对因施工质量问题造成的故障进行免费维修。

3.保修期内若发现工程质量不符合约定标准的问题，乙方应及时进行整改，并承担相应费用。

六、违约责任

1.乙方不按照合同约定进行工程施工或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，并赔偿因此造成的一切损失。

2.若乙方未按时完成工程，致使工期延误，每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金，金额为工程总价的1‰。

3.若因乙方原因导致工程无法完成或造成严重后果的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担全部责任。

七、合同解决争议方式

本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。若协商无果，应提交至有关部门进行调解；调解不成，可向有管辖权的法院起诉。

八、其他事项

1.本合同经双方签字盖章后生效，有效期为自工程开工之日起至工程完工验收结束之日止。

2.未尽事宜双方可通过书面协议进行补充约定。

（以下无正文，为合同结束）

篇2

防水工程施工合同是指业主与施工单位就防水工程的设计、施工、验收等事项所订立的合同，是双方在合作中的约定和承诺。防水工程施工合同对工程的实施起到了规范和指导的作用，能够明确双方责任，保证工程质量，保障双方的合法权益。

一、合同内容

防水工程施工合同一般包括以下内容：

1.合同名称：防水工程施工合同

2.合同双方：业主方和施工单位，包括双方的名称、住所、法定代表人等基本信息。

3.工程内容：包括工程的名称、规模、施工地点、施工内容等详细信息。

4.工程价款：金额、支付方式、工程价款调整方式等。

5.工程质量：包括工程的设计要求、施工标准、验收标准等。

6.工期：施工周期、开始时间、完工时间等。

7.保证金：双方应缴纳的保证金金额、缴纳时间、使用方式等。

8.违约责任：双方违约的后果及相应的赔偿责任。

9.合同解决争议的方式：包括争议解决的途径、仲裁规定等。

10.其他事项：双方协商一致后需要加入合同的其他内容。

二、合同签订

防水工程施工合同的签订应当经过双方协商一致，并由双方的法定代表人或授权代表在合同上签字盖章。在签订合同前，双方应对合同内容进行逐条核对，确保各项条款清晰明了，防止发生误解和纠纷。

在签订合同之前，业主方应对施工单位的资质、信誉、施工能力等进行严格审查，确保施工单位具备相应的资质和能力承担工程施工任务。同时，施工单位应对工程内容、工程要求、合同条款等进行认真审查，确保可以按照合同规定完成工程任务。

三、合同履行

防水工程施工合同的履行过程中，双方应当严格遵守合同约定，按照合同规定完成工程任务。业主方应按时支付工程款项，提供必要的协作支持和配合，确保施工单位能够顺利完成工程任务。施工单位应按照合同要求精心施工，确保工程质量，确保工程按时完工。

在合同履行过程中，双方应当保持密切的沟通和协调，及时解决工程中出现的问题和矛盾，避免因为沟通不畅导致工程进度延误或质量问题。同时，双方应对工程进行定期检查和验