后浇带施工合同施工现场管理.docx

后浇带施工合同施工现场管理

合同编号：__________

鉴于业主委托施工方进行后浇带施工，为确保施工过程的顺利进行和施工质量的符合要求，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工现场管理合同。

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：后浇带施工，包括但不限于后浇带混凝土浇筑、模板拆除、施工缝处理等。

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

二、合同条款

2.1施工方的义务

2.1.1施工方应按照业主的要求和国家相关法律法规、施工规范及标准进行施工，确保施工安全、质量、进度和投资控制符合要求。

2.1.2施工方应严格按照施工组织设计进行施工，确保施工过程顺利进行。

2.1.3施工方应加强施工现场管理，确保施工场地清洁、整齐，安全设施完善。

2.1.4施工方应做好施工人员的培训和教育工作，提高施工人员的安全意识和技能水平。

2.1.5施工方应承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切法律责任。

2.2业主的义务

2.2.1业主应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的施工辅助设施。

2.2.2业主应按时支付施工方工程进度款和合同约定的其他款项。

2.2.3业主应协调解决施工过程中涉及的外部关系，确保施工顺利进行。

2.2.4业主应承担因业主原因导致的人身伤害、财产损失等一切法律责任。

2.3合同价款及支付方式

2.3.1本合同采用固定单价合同，合同价款为：____________________元。

2.3.2业主按下述付款条件支付施工方：

（1）施工方完成合同约定的工程量后，业主支付该工程量的80%合同价款；

（2）施工方完成合同约定的工程量并经验收合格后，业主支付剩余20%的合同价款。

2.4工期

2.4.1合同约定的工期为：____________________天。

2.4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

2.4.3业主应配合施工方确保工期顺利进行，如业主原因导致工期延误，业主应承担相应的违约责任。

2.5质量及验收

2.5.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。

2.5.2工程验收合格标准：____________________。

2.5.3施工方应在工程验收合格后向业主提供完整的施工资料和验收资料。

2.6违约责任

2.6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.6.2施工方如未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%。

2.6.3业主如未按约定支付工程进度款，施工方有权暂停施工，业主应承担因此导致的一切损失。

2.7争议解决

2.7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.8合同的生效、变更和解除

2.8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且双方结算完毕之日终止。

2.8.2合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并报相关部门备案。

2.8.3合同终止后，双方应按照约定办理工程结算和有关手续。

三、其他约定

3.1双方应遵守国家相关法律法规，严格执行本合同各项条款。

3.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：____________________

乙方（施工方）：____________________

一、附件列表：

1.后浇带施工设计图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.施工人员名单及资质证书

5.施工材料及设备清单

6.工程质量验收标准

7.安全生产管理制度

8.环保措施及验收资料

9.工程进度计划表

10.工程款支付申请表

二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定工期完成工程：认定标准为逾期天数超过合同约定的工程进度计划表。

2.业主未按约定支付工程进度款：认定标准为逾期支付天数超过合同约定的付款条件。

3.施工方未按照国家和行业标准进行施工：认定标准为国家或行业标准的相关规定。

4.施工方未按照施工组织设计进行施工：认定标准为施工组织设计的相关要求。

5.施工方未承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等法律责任：认定标准为相关法律法规的规定。

三、法律名词及解释：

1.后浇带施工：指在建筑物主体结构完成后，对建筑物的某些部位进行混凝土浇筑，以提高建筑物的整体稳定性和使用